Договор на инжиниринговые услуги образец

Новости от партнеров

Договор оказания инжиниринговых услуг

г.Минск "__" ___________ 20__ г.

____________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность выполнить инженерно-консультационные работы и услуги коммерческого характера по подготовке и обеспечению процессов производства и реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации промышленных и прочих объектов, в том числе:

1.1. Технические исследования и услуги, связанные с подготовкой производственного процесса:

- проведение предпроектных работ и научных исследований

- составление технических заданий и технико-экономических обоснований строительства промышленных и других объектов

- проведение инженерно-изыскательских работ для строительства объектов

- разработка технической документации

- проектирование и конструкторская проработка объектов техники и технологии

- послепроектные услуги при монтаже и пуско-наладочных работах

- специальные услуги, связанные с особенностями создания объекта.

1.2. Общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный процесс производства на объекте:

- консультации и авторский надзор за оборудованием

- консультации экономического и финансового характера

- конъюнктурные и маркетинговые исследования

- прочее.

2. В комплекс инжиниринговых услуг не включается стоимость машин и оборудования.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

2.1. Принимать и оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2. Не позднее 3 дней с момента получения представленного Исполнителем акта сдачи-приемки услуг подписать его и направить Исполнителю либо представить последнему мотивированный отказ от подписания акта.

В случае ненаправления в определенный настоящим пунктом срок мотивированного отказа услуги считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с п. 4.2 договора.

2.3. В случае отказа от заказанной услуги немедленно уведомить об этом Исполнителя.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Выполнить услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора, в соответствии с требованиями Заказчика, законодательством и условиями настоящего договора.

3.2. Выполнить услуги лично.

3.3. В случае невозможности выполнения услуг уведомить об этом Заказчика в трехдневный срок с момента, когда невозможность выполнения стала очевидной.

4. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. За выполненные услуги Заказчик выплачивает Исполнителю _____________________белорусских рублей, в т.ч. НДС ______________________ белорусских рублей.

4.2. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3. Основанием для оплаты является акт сдачи-приемки услуг, подписанный Сторонами.

4.4. Оплата производится путем перечисления предусмотренной в п. 4.1 суммы на расчетный счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона уплачивает второй стороне неустойку в размере ___% от суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

5.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в Хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор на инжиниринговые услуги при строительстве нескольких объектов

ДОГОВОР N ______

на инжиниринговые услуги при строительстве нескольких объектов

г. ______________ "___"____________ ____ г.

______________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _______________, действующего на основании _________________, и ____________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель <*>, в лице ____________________________, действующего на основании ___________, заключили между собой нижеследующий Договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать комплекс инжиниринговых услуг на объектах, финансируемых Заказчиком по адресам: _____________________, ________________, _____________________, далее - объекты, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги, далее - услуги.

1.2. Комплекс инжиниринговых услуг по Договору включает:

инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса строительства и ввода в эксплуатацию объектов

технические исследования и услуги, связанные с подготовкой строительства. К ним относятся: проведение предпроектных работ и научных исследований, составление технических заданий и технико-экономических обоснований строительства, проведение инженерно-изыскательских работ для строительства, разработка проектной и технической документации, послепроектные услуги при монтаже и пусконаладочных работах, а также специальные услуги, связанные с особенностями создания каждого объекта (например, анализ экологических проблем)

общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный процесс строительства объектов, включая консультации и авторский надзор, консультации экономического и финансового характера, конъюнктурные и маркетинговые исследования, консультации по внедрению систем информационного обеспечения и др.

участие в работах по формированию объемов подрядных работ, обеспечивающих окончание строительства в установленные Заказчиком сроки

оказание содействия в обеспечении строительства материалами, конструкциями, изделиями, транспортными средствами, машинами и механизмами

контроль за состоянием строительства временных сооружений и объектов

решение совместно с Заказчиком, проектными и строительными организациями возникающих в ходе строительства организационных и технических вопросов

участие в разработке и осуществлении организационно-технических мероприятий по восполнению допущенных отставаний и обеспечению ввода объектов в эксплуатацию

координация деятельности третьих лиц при строительстве объектов

организация контроля качества

оказание других услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем.

1.3. Заказчик обязуется передавать Исполнителю информацию по строительству объектов, необходимую для оказания услуг.

На каждый объект Заказчик формирует задание, в котором определяет точное наименование объекта, перечень услуг, сроки их оказания, стоимость, своего полномочного представителя, перечень приложений к отчету Исполнителя и другие положения. Исполнитель акцептует задание полностью или уточняет отдельные его положения. При акцепте каждого задания Исполнитель назначает основного и замещающего его полномочных представителей.

Исполнитель вправе отказаться от выполнения задания в целом или от выполнения отдельных его частей.

1.4. Исполнитель гарантирует, что он обладает необходимой профессиональной квалификацией, персоналом и техническими ресурсами.

1.5. Любое уведомление, задание, запрос или согласие, выдача которых необходима в связи с настоящим Договором, должны быть совершены в письменном виде. Любое такое уведомление, задание, запрос или согласие считаются выданными в случае их личной доставки полномочному представителю Стороны, которой адресована эта информация, или в случае их пересылки заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу такой Стороне по ее адресу.

Условия вступления уведомлений в силу - с момента его подтверждения другой Стороной.

1.6. Сторона может изменить указанный в Договоре адрес для направления уведомлений, направив другой Стороне уведомление о таком изменении.

1.7. Любое действие или документ, оформление которого необходимо Заказчику или Исполнителю в рамках настоящего Договора, могут быть совершены или оформлены назначенными Сторонами лицами.

1.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами - дата указана в преамбуле.

1.9. Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента получения предоплаты. Исполнитель оказывает услуги до прекращения действия Договора.

1.10. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Исполнитель не приступил к оказанию услуг по настоящему Договору в течение __________________ дней после получения предоплаты. Исполнитель при этом обязан вернуть всю сумму предоплаты и возместить Заказчику причиненные убытки.

1.11. Если настоящий Договор не расторгается раньше, срок его действия истекает по окончании периода строительства объектов, что подтверждается актами приемки объектов государственной комиссией.

1.12. Условия настоящего Договора, включая все, что касается объема услуг, могут быть изменены только с письменного согласия обеих Сторон.

1.13. Заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения Договора, оплатив Исполнителю оказанные услуги и понесенные расходы.

1.14. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику всех понесенных им убытков.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Исполнитель обязан:

2.1. Оказывать услуги и выполнять свои обязанности по настоящему Договору с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой.

2.2. Придерживаться хорошей практики управления и применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные методы.

2.3. По первому требованию знакомить Заказчика с ходом оказания услуг по настоящему Договору.

2.4. Поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

2.5. Представлять Заказчику отчеты и документацию, указанные в Приложении B к настоящему Договору, по форме, в количестве и в сроки, оговоренные в этом Приложении.

2.6. Оформлять счета на предоплату и оплату оказанных услуг по каждому объекту.

2.7. Конфликт интересов

2.7.1. Исполнитель не вправе извлекать выгоду в виде комиссионных, скидок и т.д.

Вознаграждение Исполнителя, причитающееся ему в соответствии с Договором, является его единственным вознаграждением в связи с Договором и оказанными услугами.

Исполнитель не вправе принимать к своей собственной выгоде какие-либо торговые комиссионные, торговые скидки или аналогичные им платежи в связи с деятельностью, осуществляемой на основании Договора.

Исполнитель обязуется прилагать исчерпывающие меры по предотвращению получения его персоналом и третьими лицами, привлекаемыми для строительства объектов, подобных дополнительных вознаграждений.

2.7.2. Если в рамках услуг Исполнитель несет ответственность за предоставление Заказчику консультаций по вопросам оценки поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг, Исполнитель должен соблюдать при этом действующие нормативные акты. При этом Исполнитель действует исключительно в интересах Заказчика. Скидки или комиссионные по таким сделкам получает только Заказчик.

2.7.3. Исполнитель соглашается с тем, что в течение срока действия настоящего Договора и в течение ____ лет после его прекращения Исполнитель лишается права предоставления товаров, работ или услуг (кроме услуг, связанных с поиском и предоставлением инвестиций) для любого проекта, являющегося следствием или тесно связанного с оказанными услугами.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Исполнитель обязуется не разглашать каким-либо образом информацию об услугах, оказанных Заказчику по Договору (за исключением информации, общеизвестной из третьих источников, таких, например, как средства массовой информации).

Такой запрет не распространяется на случаи передачи информации внутренним службам контроля Исполнителя (подразделению по контролю за рисками, подразделению по согласованиям, налоговому подразделению), внутренним аудиторам, юридической службе, внешним аудиторам и юридическим советникам в случаях и в объеме, необходимом для целей соблюдения внутренних процедур Исполнителя и законодательства, применимого к деятельности Исполнителя.

3.2. Исполнитель вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от Заказчика, или иным образом полученную в процессе исполнения услуг по Договору, только при условии включения в договоры (соглашения) с такими лицами обязательств о соблюдении конфиденциальности в отношении полученной информации.

4. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель несет материальную ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

4.2. При этом размер ответственности Исполнителя по каждому объекту ограничивается размером суммы вознаграждения, полученного Исполнителем от Заказчика по каждому объекту в рамках Договора.

5. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

СОГЛАСОВАНИЯ С ЗАКАЗЧИКОМ

5.1. Прежде чем предпринять любое из перечисленных ниже действий, Исполнитель должен предварительно получить письменное согласие Заказчика:

(a) заключение Договора с третьим лицом на выполнение какой-либо части услуг, причем здесь подразумевается, что Заказчик дает свое письменное согласие на выбор такого лица и существенные условия Договора еще до оформления Договора

(b) любое другое действие, которое может быть оговорено в особом приложении.

6. ПОДГОТАВЛИВАЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ДОКУМЕНТЫ,

КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Все планы, рисунки, спецификации, чертежи, отчеты, базы данных и другие документы, а также программное обеспечение, которые являются результатом оказания услуг по настоящему Договору, являются собственностью Заказчика.

6.2. Исполнитель обязуется не позднее даты прекращения Договора передать в распоряжение Заказчика всю такую документацию вместе с ее подробным перечнем.

6.3. Исполнитель вправе оставить у себя копии этих документов и программного обеспечения. Ограничения в отношении будущего использования этих документов (если таковые имеются) оговариваются отдельно.

7. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

7.1. Оборудование и материалы, предоставляемые Заказчиком Исполнителю или же закупленные Исполнителем на средства, предоставленные Заказчиком, являются собственностью Заказчика и должны быть соответствующим образом промаркированы.

7.2. Исполнитель страхует это оборудование и материалы (если только от Заказчика не поступит иных письменных распоряжений) за счет Заказчика на сумму, равную их полной восстановительной стоимости.

7.3. После прекращения Договора Исполнитель обязан не позднее даты такого прекращения предоставить Заказчику инвентарный перечень такого оборудования и материалов.

7.4. Заказчик в течение _____ дней направляет Исполнителю инструкции, как распорядиться этим оборудованием и материалами. Исполнитель поступает в соответствии с инструкциями Заказчика.

8. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

8.1. Выдать Исполнителю задание на оказание услуг по каждому объекту. Такое задание после согласования всех существенных условий будет являться полным Соглашением о выполнении данного задания на оказание услуг. Все, что не указано в таком задании на оказание услуг, регулируется условиями Договора и действующим законодательством.

8.2. Согласовывать с Исполнителем все вопросы, касающиеся содержания и выполнения задания, в течение не более ______ (___) дней с момента его оформления. Если в течение вышеуказанного периода соглашение не будет достигнуто, Заказчик вправе обратиться к другому исполнителю.

8.3. Оказывать содействие Исполнителю, в том числе:

- своевременное оформление и передача Исполнителю разрешений и документов на строительство объектов

- беспрепятственный доступ Исполнителя ко всем объектам для оказания услуг

- инструктирование Исполнителя по вопросам соблюдения техники безопасности и норм охраны труда.

9. ПРИЕМКА УСЛУГ

9.1. Услуги по каждому объекту считаются оказанными и окончательно принятыми Заказчиком, а отчет об оказанных услугах с приложением подтверждающих документов, считается одобренным Заказчиком как удовлетворительный через ________ (___) дней после их получения Заказчиком.

Если в течение этого периода Заказчик направит Исполнителю письменное уведомление о непринятии услуг и/или неодобрении отчета с подробным описанием недостатков, то Исполнитель обязан незамедлительно устранить выявленные недостатки.

После устранения недостатков Исполнитель вновь направляет Заказчику отчет об оказанных услугах.

9.2. Заказчик должен оформить акты сдачи-приемки и произвести оплату по выставленным счетам Исполнителя в течение ____________ (____) дней после получения Заказчиком отчета с приложениями.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор при неоднократных нарушениях настоящего Договора со стороны Исполнителя, направив Исполнителю соответствующее уведомление не менее чем за ___ (________) дней до такого расторжения, в случаях:

(а) если Исполнитель не исправляет положение с невыполнением своих обязательств по Договору в течение ________ (__) дней после получения уведомления Заказчика

(б) если Исполнитель становится неплатежеспособным и банкротом, или же заключает соглашения со своими кредиторами в целях освобождения от задолженности, или использует законодательство в пользу дебиторов, или ликвидируется, или переходит в конкурсное управление (обязательное или добровольное)

(в) если Исполнитель не выполняет любое окончательное решение, вынесенное в результате арбитражного разбирательства в соответствии с действующим законодательством

(г) если Исполнитель передает Заказчику рекомендации, которые оказывают существенное влияние на права, обязанности или интересы Заказчика и которые, как это известно Исполнителю, являются ложными

(д) если в результате форс-мажора Исполнитель не способен выполнять существенную часть услуг в течение периода времени не менее ___________ (__) дней

(е) если Исполнитель, по мнению Заказчика, замешан в коррупции и мошенничестве в ходе проведения конкурсного отбора или выполнения Договора. Для целей настоящей статьи: "коррупция" означает подарки, пожертвования, сокрытие или ходатайство любого размера в целях оказания влияния на действия официальных лиц в процессе конкурсного отбора или выполнения Договора или иных сделок "мошенничество" означает неправильное представление фактов с целью оказания влияния на процесс конкурсного отбора или выполнения Договора в ущерб Заказчику и включает сговор с заинтересованными лицами как до, так после подачи предложений с тем, чтобы искусственно поднять цены до неконкурентного уровня и лишить Заказчика выгод свободной и открытой конкуренции по Договору или иным сделкам.

10.2. Исполнитель может расторгнуть настоящий Договор, направив Заказчику письменное уведомление не менее чем за ___ (_______) дней в случаях:

(а) если Заказчик не выплачивает Исполнителю какой-либо платеж, причитающийся ему в связи с настоящим Договором, в течение ___________ (__) дней после выставления счета

(б) если Заказчик существенно нарушил свои обязательства по настоящему Договору и не исправил это положение в течение ___________ (__) дней после получения Заказчиком уведомления Исполнителя с указанием такого нарушения

(в) если в результате форс-мажора Заказчик не способен выполнять свои обязательства не менее ___________ (__) дней

(г) если Заказчик не выполняет любое окончательное решение, вынесенное в результате арбитражного разбирательства.

10.3. После прекращения Договора все права и обязанности Сторон по этому Договору теряют силу, за исключением тех прав и обязанностей, которые могли накопиться к моменту расторжения или истечения срока действия Договора, обязанности соблюдения конфиденциальности, обязанности Исполнителя предоставить возможность просмотра, копирования и проверки его бухгалтерских счетов и книг и любых прав, которые сторона может иметь в рамках действующего законодательства.

10.4. После расторжения настоящего Договора на основании уведомления, направленного любой из Сторон другой Стороне в соответствии с Договором, Исполнитель сразу же после такого уведомления должен предпринять все необходимые шаги для оперативного и организованного прекращения оказания услуг и сделать все необходимое для сведения к минимуму связанных с этим расходов. Что касается оборудования, материалов, документации, подготовленной Исполнителем, а также оборудования и материалов, поставленных Заказчиком, Исполнитель должен действовать согласно инструкциям Заказчика.

10.5. После прекращения настоящего Договора Заказчик должен выплатить Исполнителю следующие платежи:

(а) вознаграждение за услуги, удовлетворительно выполненные до наступления даты расторжения Договора

(б) за исключением случаев расторжения Договора в соответствии с пунктами (а) - (е) ст. 10.1 Договора, компенсацию любых обоснованных расходов, связанных с оперативным и должным образом оформленным расторжением Договора.

10.6. Если одна из Сторон оспаривает то, что имело место событие, указанное в пунктах (а) - (е) ст. 10.1 или в ст. 10.2 настоящего Договора, эта Сторона может в течение ___________ (__) дней после получения от другой Стороны уведомления о расторжении Договора направить этот вопрос на рассмотрение арбитражного суда, и Договор не будет расторгнут по причине этого события, за исключением того случая, когда это будет сделано в соответствии с вынесенным арбитражным решением.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

Форс-мажор не охватывает любые события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или третьих лиц, любые события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или преодолеть их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

11.2. Ненарушение условий Договора.

Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Договору не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Договора, если такое невыполнение связано с событием форс-мажора, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Договора.

11.3. Необходимые меры.

(а) Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

(б) Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через _____ (______) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

(в) Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

11.4. Продление срока.

Любой период времени, в течение которого Сторона должна завершить какое-либо мероприятие или задание в соответствии с настоящим Договором, продлевается на такой период времени, в течение которого эта Сторона была не в состоянии выполнять это мероприятие в связи с форс-мажором.

11.5. Консультации.

Не позднее чем через ____ (_______) дней после того, как Исполнитель в результате события форс-мажора оказался неспособен к выполнению существенной части услуг, Стороны должны проконсультироваться друг с другом с целью согласования мер, которые необходимо предпринять в сложившихся обстоятельствах.

12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

12.1. Досудебное разрешение разногласий.

Стороны должны делать все возможное для того, чтобы миролюбиво разрешать все разногласия, возникающие по причине или в связи с настоящим Договором или его интерпретацией.

12.2. Урегулирование споров.

Любое разногласие между Сторонами, возникшее в связи с вопросами настоящего Договора и не поддающееся миролюбивому разрешению в течение __________ (___) дней после получения одной Стороной просьбы (претензии) другой Стороны о таком миролюбивом разрешении, может передано любой из Сторон на урегулирование в соответствии с согласованными процедурами.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1. Уведомления считаются действительными в следующих случаях:

а) в случае вручения адресату лично или доставки заказной почтой - в момент доставки

б) в случае направления телеграммы - через ___________ (__) часов после отправки телеграммы с подтверждением получения

в) в случае направления факса - через ____ (__) часов после отправки факса с подтверждением получения

г) в случае направления электронной почты - с момента подтверждения получения.

14. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК

РАСЧЕТОВ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

14.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет __________________ тыс. руб.

Стоимость услуг по каждому объекту Заказчик устанавливает в задании.

14.2. Порядок оплаты услуг по каждому объекту Заказчик устанавливает в соответствующих заданиях.

При этом размер предоплаты не может быть менее ____% от стоимости услуг задания по каждому объекту, а срок перечисления - менее _____ дней со дня выставления счета Исполнителя.

Окончательные расчеты за оказанные услуги осуществляются не позднее _____ дней с момента направления отчета Исполнителя о проделанной работе с зачетом предоплаты.

14.3. Вознаграждение Исполнителя включает все его расходы, за исключением оговоренных в задании на оказание услуг по каждому объекту.

Перечисленные ниже документы, прилагаемые к настоящему Договору, считаются его неотъемлемой частью:

Договор об инжиниринговых услугах при строительстве нескольких объектов

ДОГОВОР N ______ об инжиниринговых услугах при строительстве нескольких объектов

г. ______________

"__"________ ___ г.

______________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________, действующ___ на основании _________________, и ___________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________, действующ___ на основании ___________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать комплекс инжиниринговых услуг на следующих объектах, финансируемых Заказчиком:

- ________________________________________________________

- ________________________________________________________,

далее по тексту - "объекты", а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

1.2. Комплекс инжиниринговых услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, включает:

1.2.1. Инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса строительства и ввода в эксплуатацию объектов.

1.2.2. Технические исследования и услуги, связанные с подготовкой строительства. К ним относятся: проведение предпроектных работ и научных исследований, составление технических заданий и технико-экономических обоснований строительства, проведение инженерно-изыскательских работ для строительства, разработка проектной и технической документации, послепроектные услуги при монтаже и пусконаладочных работах, а также специальные услуги, связанные с особенностями создания каждого объекта (например, анализ экологических проблем).

1.2.3. Общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный процесс строительства объектов, включая консультации и авторский надзор, консультации экономического и финансового характера, конъюнктурные и маркетинговые исследования, консультации по внедрению систем информационного обеспечения и другие связанные с этим услуги.

1.2.4. Участие в работах по формированию объемов подрядных работ, обеспечивающих окончание строительства в установленные Заказчиком сроки.

1.2.5. Оказание содействия в обеспечении строительства материалами, конструкциями, изделиями, транспортными средствами, машинами и механизмами.

1.2.6. Контроль за состоянием строительства временных сооружений и объектов.

1.2.7. Решение совместно с Заказчиком, проектными и строительными организациями возникающих в ходе строительства организационных и технических вопросов.

1.2.8. Участие в разработке и осуществлении организационно-технических мероприятий по восполнению допущенных отставаний и обеспечению ввода объектов в эксплуатацию.

1.2.9. Координация деятельности третьих лиц при строительстве объектов.

1.2.10. Организация контроля качества при строительстве объектов.

1.2.11. Оказание других услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем.

На каждый объект Заказчик формирует задание, в котором определяет точное наименование объекта, перечень услуг, сроки их оказания, своего полномочного представителя, перечень приложений к отчету Исполнителя и другие положения. Исполнитель принимает задание к выполнению полностью или уточняет отдельные его положения. При принятии к выполнению каждого задания Исполнитель назначает основного и замещающего его полномочных представителей.

Исполнитель вправе отказаться от выполнения задания в целом или от выполнения отдельных его частей при условии полного возмещения Заказчику убытков.

1.5. Любое уведомление, задание, запрос или согласие, выдача которых необходима в связи с настоящим Договором, должны быть совершены в письменном виде. Любое такое уведомление, задание, запрос или согласие считаются выданными в случае их личной доставки полномочному представителю Стороны, которой адресована эта информация, или путем направления заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае направления уведомлений по телексу, телеграфу или факсу такие уведомления считаются полученными другой Стороной с момента соответствующего подтверждения получившей Стороной.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Исполнитель обязан:

2.1. Оказывать услуги и выполнять свои обязанности по настоящему Договору эффективно, в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой.

2.2. При исполнении настоящего Договора применять соответствующие передовые технологии, а также безопасные и эффективные методы.

2.3. По первому требованию предоставлять Заказчику информацию о ходе оказания услуг по настоящему Договору.

2.4. Соблюдать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

2.5. Оформлять счета на оплату цены услуг по каждому объекту.

2.6. Конфликт интересов.

2.6.1. Исполнитель при выполнении настоящего Договора не вправе извлекать выгоду в виде комиссионных, скидок либо получать иное материальное вознаграждение или поощрение от каких-либо лиц, за исключением Заказчика.

Вознаграждение Исполнителя, причитающееся ему в соответствии с Договором, является его единственным вознаграждением, связанным с исполнением настоящего Договора.

2.6.2. Если в рамках услуг Исполнитель несет ответственность за предоставление Заказчику консультаций по вопросам оценки поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг, Исполнитель должен соблюдать при этом действующие нормативные акты Российской Федерации. При этом Исполнитель действует исключительно в интересах Заказчика. Скидки или комиссионные по таким сделкам получает только Заказчик.

2.6.3. Исполнитель соглашается с тем, что в течение срока действия настоящего Договора и в течение ____ лет после его прекращения Исполнитель лишается права предоставления товаров, работ или услуг (кроме услуг, связанных с поиском и предоставлением инвестиций) для любого проекта, являющегося следствием или тесно связанного с оказанными услугами.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Такой запрет не распространяется на случаи передачи информации внутренним службам контроля Исполнителя (подразделению по контролю за рисками, подразделению по согласованиям, налоговому подразделению), внутренним аудиторам, юридической службе, внешним аудиторам и юридическим советникам в случаях и в объеме, которые необходимы для целей соблюдения внутренних процедур Исполнителя и законодательства, применимого к деятельности Исполнителя.

4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

4.1. Оборудование и материалы, предоставляемые Заказчиком Исполнителю или приобретенные Исполнителем на средства, предоставленные Заказчиком, являются собственностью Заказчика и должны быть соответствующим образом промаркированы.

4.2. Исполнитель страхует оборудование и материалы, указанные в п. 4.1 настоящего Договора (если только от Заказчика не поступит иных письменных распоряжений), за счет Заказчика на сумму, равную их полной восстановительной стоимости.

4.3. После прекращения Договора Исполнитель обязан не позднее даты такого прекращения представить Заказчику инвентарный перечень оборудования и материалов, указанных в п. 4.1 настоящего Договора.

4.4. Заказчик в течение _____ дней направляет Исполнителю инструкции, как распорядиться этим оборудованием и материалами. Исполнитель поступает в соответствии с инструкциями Заказчика.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

5.1. Выдать Исполнителю задание на оказание услуг по каждому объекту. Такое задание после согласования всех существенных условий будет являться полным соглашением о выполнении данного задания на оказание услуг. Все, что не указано в таком задании на оказание услуг, регулируется условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Согласовывать с Исполнителем все вопросы, касающиеся содержания и выполнения задания, в течение не более ____ (_____) дней с момента его оформления. Если в течение вышеуказанного периода соглашение не будет достигнуто, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.3. Оказывать содействие Исполнителю, в том числе:

- своевременное оформление и передача Исполнителю разрешений и документов на строительство объектов

- беспрепятственный доступ Исполнителя ко всем объектам для оказания услуг

- инструктирование Исполнителя по вопросам соблюдения техники безопасности и норм охраны труда.

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКА В ОТНОШЕНИЯХ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

6.1. Для представления Исполнителем интересов Заказчика в отношениях с подрядчиками, выполняющими работы на объектах, а также с иными третьими лицами по вопросам, связанным с выполнением Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору, Заказчик выдает Исполнителю соответствующую доверенность.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1. Осуществлять контроль на объектах.

6.2.2. Давать обязательные для исполнения указания подрядчикам, выполняющим работы на объектах.

6.2.3. Принимать различные решения по вопросам строительства объектов, входящим в перечень услуг, оказываемых Исполнителем, установленный п. 1.2 настоящего Договора.

6.2.4. Осуществлять иные полномочия в соответствии с выданной Заказчиком доверенностью.

6.3. При исполнении поручений, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, Исполнитель обязуется действовать в соответствии с указаниями Заказчика, разумно и добросовестно, руководствуясь исключительно интересами Заказчика.

6.4. Исполнитель обязан незамедлительно по требованию Заказчика представить последнему отчет о ходе исполнения поручений, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, в письменной форме с приложением всех подтверждающих документов.

Заказчик, имеющий возражения по отчету Исполнителя, должен сообщить о них Исполнителю в течение _______________ дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Заказчиком.

7. АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

7.1. По окончании каждого месяца Исполнитель составляет и представляет Заказчику акт об оказании услуг, который содержит информацию об объеме и стоимости оказанных Исполнителем услуг.

7.2. Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт об оказании услуг в течение ____________ дней с даты его получения от Исполнителя.

7.3. В случае уклонения или необоснованного отказа Заказчика от подписания акта об оказании услуг акт считается подписанным Заказчиком, а услуги оказанными надлежащим образом в последний день срока, установленного п. 7.2 настоящего Договора.

7.4. При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг.

При этом Заказчик вправе:

- потребовать уменьшения цены услуг

- потребовать устранения недостатков в разумный срок

- в случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

8. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Цена услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет _______ (_______) рублей в месяц и включает в себя:

8.1.1. Цену инжиниринговых услуг на объекте ________________ в размере _______ (_______) рублей в месяц.

8.1.2. Цену инжиниринговых услуг на объекте ________________ в размере _______ (_______) рублей в месяц.

8.1.3. Цену инжиниринговых услуг на объекте ________________ в размере _______ (_______) рублей в месяц.

8.2. Оплата цены услуг за первый месяц оказания услуг производится в следующем порядке:

8.2.1. Предварительная оплата в размере ________ (________) рублей производится в течение ____________ дней с даты подписания настоящего Договора.

8.2.2. Оставшаяся часть цены услуг, установленной п. 8.1 настоящего Договора, оплачивается в течение ________________ дней с даты подписания акта об оказании услуг (п. п. 7.2, 7.3 настоящего Договора).

8.3. Оплата цены услуг, установленной п. 8.1 настоящего Договора, за второй и последующий месяцы оказания услуг производится в течение ______________ дней с даты подписания акта об оказании услуг (п. п. 7.2, 7.3 настоящего Договора).

8.4. Оплата цены услуг производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

8.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, установленных в заданиях, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере __________ (__________) рублей за каждый день просрочки.

9.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты цены услуг, установленных п. п. 8.2, 8.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере __________% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

9.3. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны должны делать все возможное для того, чтобы мирным путем разрешать все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора.

10.2. Любое разногласие между Сторонами, возникшее в связи с исполнением настоящего Договора и не разрешенное в процессе переговоров, передается любой Стороне на урегулирование в Арбитражный суд ______________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания периода строительства объектов, что подтверждается актами приемки законченных строительством объектов приемочной комиссией.

11.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента получения предварительной оплаты (п. 8.2.1 настоящего Договора). Исполнитель оказывает услуги до прекращения действия Договора.

11.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив Исполнителя за __________________ дней до даты расторжения, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и цены фактически оказанных услуг в соответствии с подписываемым Сторонами актом об оказании услуг.

11.4. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Исполнителю, в случае если Исполнитель не приступил к оказанию услуг по настоящему Договору в течение __________________ дней после получения предварительной оплаты. Исполнитель при этом обязан вернуть всю сумму предварительной оплаты и возместить Заказчику причиненные убытки.

11.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив Заказчика за ________________ дней до даты расторжения, лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11.7. Все дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Договор на оказание инжиниринговых услуг при строительстве объекта (примерная форма)

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

(наименование или Ф.И.О.). именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности). с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.). именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности) __, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать комплекс инжиниринговых услуг при строительстве объекта, финансируемого Заказчиком, по адресам: ____________________, далее - объект, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги, далее - услуги.

1.2. Комплекс инжиниринговых услуг по Договору включает:

1.2.1. Инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса строительства и ввода в эксплуатацию объектов

1.2.4. Участие в работах по формированию объемов подрядных работ, обеспечивающих окончание строительства в установленные Заказчиком сроки

1.2.5. Оказание содействия в обеспечении строительства материалами, конструкциями, изделиями, транспортными средствами, машинами и механизмами

1.2.6. Контроль за состоянием строительства временных сооружений и объектов

1.2.7. Решение совместно с Заказчиком, проектными и строительными организациями возникающих в ходе строительства организационных и технических вопросов

1.2.8. Участие в разработке и осуществлении организационно-технических мероприятий по восполнению допущенных отставаний и обеспечению ввода объектов в эксплуатацию

1.2.9. Координация деятельности третьих лиц при строительстве объектов

1.2.10. Организация контроля качества

1.2.11. Оказание других услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем.

Исполнитель вправе отказаться от выполнения задания в целом или от выполнения отдельных его частей.

Условия вступления уведомлений в силу - с момента его подтверждения другой Стороной.

1.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами - дата указана в преамбуле.

1.10. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Исполнитель не приступил к оказанию услуг по настоящему Договору в течение ________________ дней после получения предоплаты. Исполнитель при этом обязан вернуть всю сумму предоплаты и возместить Заказчику причиненные убытки.