Главная » Изменения и дополнения

Акт технического состояния пожарной сигнализации образец


Договор технического обслуживания систем пожарной сигнализации

Договор техобслуживания систем пожарной сигнализации обязует одну сторону (исполнителя)  по заданию другой стороны (заказчика) осуществлять техническое обслуживание систем пожарной сигнализации (оказать услуги), а заказчик в свою очередь должен принять и оплатить услуги.

Законодательством регулируются отношения в области оказания услуг главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме него, отношения по техническому обслуживанию также регулируются и другими нормативными актами, устанавливающими специальные требования к конкретным видам оказываемых услуг, например, Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности , Законом Росссийской Федерации О защите прав потребителей и т.п.

Пожарная сигнализация предназначается для своевременного обнаружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре, пожаротушения и дымоудаления.

Особенности договора технического обслуживания систем пожарной сигнализации

Техобслуживание систем пожарной сигнализации необходимо проводить для того, чтобы поддерживать работоспособное состояние систем пожарной сигнализации в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния, устранять характерные неисправности, которые определены эксплуатационной документацией и типовыми технологическими регламентами технического обслуживания.

Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию являются:

  • Внешний осмотр - проведение контроля технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния системы по внешним признакам
  • Проверять работоспособность - определять техническое состояние путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением
  • Проведение профилактических работ, работ планово-предупредительного характера для поддерживания системы в работоспособном состоянии, которые включают в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность.
  • Образец технического обслуживания систем пожарной сигнализации

    Акт пожарной сигнализации

    акт технического состояния пожарной сигнализации образецЛюбое оборудование должно периодически проверяться, в том числе и пожарная сигнализация, которая в экстренной ситуации должна сработать и уберечь здоровье людей и материальные ценности. Проверка пожарной сигнализации может проводиться силами предприятия или с привлечением подрядчиков, имеющих специальные лицензии. По результатам проверки составляется акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации.

    Как выглядит акт пожарной сигнализации можно посмотреть здесь и скачать его форму. Документ является приложением к приказу МЧС РФ от 28 мая 2012 года. Руководитель организации несет ответственность за организацию противопожарной защиты и должен участвовать в составлении акта пожарной сигнализации. Соблюдение требований безопасности и требований надзорных органов, содержание средств защиты в исправном состоянии - это основные задачи директоров организаций, фирм и компаний. В проверке пожарной сигнализации принимает участие представитель подрядчика, который должен иметь лицензию на проведение таких работ. Можно пригласить на проверку инспектора Госпожнадзора, который осуществляет надзор за вашей организацией. Проверка работоспособности проводится один раз в квартал с составлением всех необходиых документов, по итогам проверки пожарной сигнализации составляется акт приема пожарной сигнализации.

    Договор на пожарную сигнализацию

    Программа испытаний систем защиты включает проверку всех типов пожарных извещателей (дымовых, ручных, тепловых), проверку работы спринклерных оросителей, пожарных кранов, систем оповещения.

    Образец договора на Техническое Обслуживание автоматической пожарной сигнализации

    ДОГОВОР №&hellip&hellip&hellip

    на техническое обслуживание

    автоматической пожарной сигнализации.

    г. Москва ___ _________ 2011г.

    &hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице &hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip. действующего на основании Устава, и ООО Группа компаний АТС - ЦЕНТР, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава и лицензий №№1/12795 и 2/23104 от 29 декабря 2007 года, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны или по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание (далее - ТО) и периодическое техническое освидетельствование системы автоматической пожарной сигнализации на объекте Заказчика, расположенного по адресу: ____________________________________

    Содержание и объем работы:

    ТО - проводится с целью поддержания работоспособного состояния устройств, в процессе их эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике и контролю их технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО.

    Техническое освидетельствование - проводится после 5 лет с момента сдачи установки в эксплуатацию на предмет технической возможности и экономической целесообразности дальнейшего ее использования по назначению.

    1.2.1. Объем, содержание, и характеристика работ определяются нормативными документами (Правила технического содержания, РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики.). Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт производится ежемесячно, в срок с 1 по 20 число каждого месяца.

    2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

    2.1. Объем и качество проведения ТО проверяется Заказчиком, после чего Стороны заполняют Журнал регистрации работ по ТО в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.

    2.2. Ежемесячно по результатам проведения ТО Сторонами при отсутствии замечаний по выполненным работам со стороны Заказчика составляется акт выполненных работ. В случае наличия замечаний по выполненным работам по настоящему Договору, Заказчик имеет право не подписывать акт выполненных работ, предоставив Исполнителю перечень недостатков. При этом Стороны составляют двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения.

    2.3. Приемка на ТО вновь смонтированного оборудования (если монтаж производился не Исполнителем), осуществляется по акту осмотра оборудования, на основании которого будет откорректирована стоимость ТО и при необходимости уточнен порядок оплаты.

    2.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику следующие документы:

    - счет

    - акт сдачи-приемки работ

    -счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

    3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТА

    3.1. Стоимость ТО каждой из систем, установленных на объекте, определяется по взаимной договоренности Исполнителя и Заказчика и составляет ежемесячно &hellip&hellip&hellip&hellip. рублей (&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip..), в т.ч. НДС 18 % - &hellip&hellip&hellip руб.

    3.2. Заказчик производит предоплату до 5-го числа каждого месяца за техническое обслуживание системы, согласно настоящему Договору. В стоимость работ включены все необходимые затраты на проведение регламентных работ и приобретение запасных частей стоимостью не более 10% стоимости договора в месяц. Стоимость и замена дорогостоящих узлов управления оплачивается по договоренности с Заказчиком на основании счетов Исполнителя.

    3.3. Заказчик оплачивает отдельно стоимость ремонта оборудования, вышедшего из строя в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации установки или некачественного ТО сторонней организацией.

      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

    4.1. Права Исполнителя:

    4.1.1. Прекратить работы по ТО в случае невыполнения Заказчиком условий Договора. По результатам технического освидетельствования системы, при подтверждении нецелесообразности дальнейшей эксплуатации имеющегося оборудования ввиду полной амортизации отдельных элементов или системы в целом, по договоренности с Заказчиком, производится замена данных элементов или системы в целом.

    4.1.2. Переносить по письменному согласованию с Заказчиком сроки выполнения работ.

    4.1.3. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель имеет право удержать с Заказчика пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа от суммы, предъявленной к оплате, но не более 10% от ежемесячной стоимости работ по Договору.

    4.2. Обязанности Исполнителя:

    1. Проводить ТО в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

    4.2.2. Обеспечивать прибытие на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение двух суток с момента вызова. В случае поступления вызова от Заказчика во внерабочее время Исполнитель прибывает на обслуживаемый объект на следующий рабочий день.

    4.2.3. Соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности, действующие у Заказчика.

    4.2.4. Использовать сертифицированные материалы и оборудование.

      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

    5.1. Права Заказчика:

    5.1.1. Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.

    5.1.2. Переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ.

    5.1.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем, Заказчик имеет право удержать с Исполнителя пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от ежемесячной стоимости работ, но не более 10% от ежемесячной стоимости работ по Договору.

    5.2. Обязанности Заказчика:

    5.2.1. Осуществлять эксплуатацию установки в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

    5.2.2. Осуществлять приемку работ, подтверждая это подписью в Журнале регистрации работ по ТО.

    5.2.3. Оформлять допуск Исполнителю для входа на территорию объекта.

    5.2.4. Инструктировать Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

    5.2.5. Предоставлять Исполнителю необходимую документацию по установке.

    5.2.6. Назначать приказом по предприятию лицо, ответственное за эксплуатацию системы.

    5.2.7. Заказчик производит оплату согласно п.3 настоящего Договора.

    6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

    6.1. В случае возникновения споров в связи с исполнением настоящего Договора и невозможностью их урегулирования, Стороны обращаются в Арбитражный суд.

    7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    7.1.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

    7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

    7.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии их совершения в письменной форме и подписании уполномоченными на то представителями Сторон.

    8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно на время действия таких обстоятельств и их последствий.

    8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы немедленно, в письменной форме извещает другую Сторону. Свидетельство компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных обстоятельств.

    9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    9.1. Настоящий Договор действует в течение одного года с __________ 2011 года. Исполнитель выполняет определенные Договором работы / оказывает услуги в течение срока действия Договора.

    9.2. Досрочное расторжение Договора возможно по инициативе одной из Сторон с обязательным извещением другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до дня расторжения Договора.

    9.3. Если за 15 (Пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не выступит с заявлением о его расторжении, настоящий Договор считается автоматически пролонгированным на следующий год. Аналогичный порядок пролонгации действует на все последующие годы.

    9.4. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.

    Приложение №1 к Положению. Образец акта проверки противопожарного состояния зданий и помещений, систем противопожарной защиты, пожарных лестниц, огнезащитной обработки

    30 i

    Информация о документе:

    В соответствии с пунктом 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) в целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию.

    Пожарно-техническая комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о пожарно-технической комиссии, утверждаемым приказом руководителя организации по согласованию с представительным органом работников, если таковой имеется в организации.

    Ежеквартально, согласно утверждённому плану работы пожарно-техническая комиссия организует и осуществляет детальный осмотр всех зданий и помещений, сооружений организации с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности, намечает пути и способы устранения выявленных недостатков с указанием конкретных сроков выполнения и ответственных лиц. Результаты проверок оформляются актом . подписываемым всеми членами комиссии. Акт комиссии утверждается руководителем организации. Мероприятия, содержащиеся в акте, подлежат выполнению должностными лицами в установленные актом сроки.

    Документ изготовлен в формате Microsoft Office Word 97-2003. Размер документа 55,5 КБ.

    Мы можем доработать этот документ с учетом специфики Вашей организации. Для установления контактов с нами Вы можете использовать форму обратной связи

    Образец акта проверки противопожарной двери

    Акт проверки работоспособности пожарной сигнализации образца 2013 года все еще действителен. Она исчезла вместе со и, акт образцов, вытащил с отвращением почувствовал. Противопожарные двери обязаны характеризоваться защитными качествами, они активизируются под нападом больших температур. Двери являются не только защитой от взлома, но и как препятствие для пожара. Плановая проверка МЧС И ПОЖАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ. Двери служат не только защитой от вскрытия, но и как преграда для огня. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух. Акт об отсутствии работника на рабочем месте (образец 2). Акты о техническом состоянии противопожарной сигнализации и (или).

    Источники:
    biznes-prost.ru, www.tcpb.ru, www.atscenter.ru, www.torgidoc.ru, img.wilma.ru

    Следующие документы


    19 сентебря 2020 года

    Комментариев пока нет!
    Ваше имя *
    Ваш Email *

    Сумма цифр справа: код подтверждения

    Недавно добавленные материалы:

    Как заполнить документы на субсидию

    До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

    Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

    1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

    Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

    29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

    Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

    Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

    Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

    Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

    Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

    Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных