Договор с предоплатой образец

Образец договора на выполнение работ и оказание услуг

ДОГОВОР № 92

от 10.01.2012г.

ЗАО Пожарная безопасность, именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице директора Иванова Василия Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО Март, именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора Сидорова Григория Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение работ по зарядке, ремонту и техническому обслуживанию огнетушителей, согласно требованиям ГОСТ, СП, ПБ,ТУ и других нормативных документов.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Стоимость работ (услуг) по настоящему договору определяется согласно приложения №1. Стоимость услуг НДС не облагается (Уведомление ИМНС России по г. Красноярску №6237 от 12.08.2005г)

2.2. Оплата по настоящему договору производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя или иными способами, предусмотренными Законодательством Российской Федерации согласно выставленному счету.

2.3. Заказчик производит предоплату в размере 100 % общей стоимости, указанной в п.2.1. настоящего договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета на оплату.

2.4. В случае если в ходе проведения работ указанных в п.п. 1.1, выявляются неисправности огнетушителей не обнаруженные при приемке огнетушителей, то исполнитель выставляет заказчику счет на проведение дополнительных работ и передает с использованием средств факсимильной связи.

2.5. Оплата за дополнительные работы производится заказчиком за фактически проделанную работу на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 в срок не более 10 рабочих дней, после поступления предоплаты.

3.1.2. Выполнить работы собственными силами и из своих материалов.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Своевременно оплатить работу в порядке, указанном в разделе 2 настоящего договора.

3.2.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня готовности огнетушителей принять выполненную работу и подписать акт сдачи-приемки работ установленной формы.

3.2.3. В случае не подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ, в нем делается пометка об этом и в трехдневный срок предоставляется мотивированный отказ исполнителю.

3.2.4. В случае отказа от подписания акта и непредставления мотивированных доказательств отказа со стороны заказчика в течении 5 (пяти) рабочих дней, работа по п.1.1 считается выполненной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Стороны не несут ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стало возможным вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013г. В случае если ни одна из сторон до окончания срока действия договора не заявит о его расторжении в письменном виде, то договор считается продленным на тех же условиях на тот же срок.

5.3. В соответствии со ст.ст.160,434 ГК РФ стороны признают юридическую силу за факсимильными копиями документов, идентичных их факсимильным копиям с личной подписью уполномоченных представителей сторон и скрепленных печатями.

5.4. Стороны обязаны оформить и предоставить противоположной стороне оригиналы документов, направленных ранее посредством факсимильной связи, не позднее 30 дней с момента подписания факсимильной копии.

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся сторонами путем подписания до соглашений, при этом указанные соглашения признаются неотъемлемой частью данного договора.

5.6. Споры по настоящему договору стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры полежат разрешению в Арбитражном суде Томской области.

5.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Договор поставки товара с предоплатой

г. _______ «___» __________ 200_ г.

ООО «________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) товары в собственность Покупателя в соответствии со спецификациями (накладными), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти товары в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Товарами по настоящему Договору являются компьютерное оборудование, оргтехника, фото, видео, иная техника, аксессуары.

1.3. Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения поставляемых (передаваемых) по настоящему Договору товаров переходит на Покупателя с момента фактической передачи товаров Покупателю и утверждения (подписания) Покупателем соответствующих накладных.

При передаче товаров назначенной Покупателем транспортной организации риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения поставляемых (передаваемых) по настоящему Договору товаров переходит на Покупателя с момента предоставления товара в распоряжение транспортной организации.

1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемых товаров в течение гарантийного срока, установленного в Гарантийных талонах на поставляемые (передаваемые) по настоящему Договору товары.

Гарантийный ремонт и обслуживание товаров производится в сервисных центрах, сертифицированных производителями поставляемых товаров.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.

2.1. Поставщик поставляет (передает) товары Покупателю отдельными партиями на основании предварительно согласованных Сторонами Заказов (заявок) Покупателя. Покупатель заказывает необходимые ему товары (партии товаров) из товарной номенклатуры (по Прейскуранту) Продавца в соответствии с п.1.2. настоящего Договора.

Под партией товаров в настоящем Договоре понимается количество (объем) и номенклатура товаров, одновременно отгружаемых Покупателю.

2.2. Заказ Покупателя на каждую партию товаров направляется в адрес Поставщика посредством факсимильной либо электронной связи.

2.3. Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) по настоящему Договору осуществляется путем отгрузки данных товаров Покупателю в месте нахождения Продавца (выборка товаров).

Товары отгружаются Покупателю в стандартной заводской таре и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров.

2.4. Отгрузка Покупателю (либо назначенной Покупателем транспортной организации) заказанных им товаров (партий товаров) осуществляется Поставщиком в течение __ ( ____ ) рабочих дней с даты оплаты Покупателем подлежащих отгрузке товаров в порядке, установленном п.3.2. настоящего Договора.

2.5. Отгрузка Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется по товарным накладным, составленным для целей настоящего Договора.

Каждая товарная накладная, составленная для целей настоящего Договора, подписывается обеими Сторонами (представителями Сторон) в момент окончания отгрузки товара Покупателю товаров (партии товаров), указанных в соответствующей товарной накладной. При этом Поставщик (представитель Поставщика) ставит подпись в графе «Отпустил», а Покупатель (представитель Покупателя) – в графе «Получил» соответствующей товарной накладной.

Подписание товарной накладной обеими Сторонами (представителями обеих Сторон) будет свидетельствовать о том, что:

- Между сторонами настоящего договора достигнуто соглашение по всем существенным условиям поставки (передачи) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной, (наименование, количество, цена и срок поставки (передачи) товаров)

- Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной

- Покупателем приняты товары (партия товаров), указанные в данной товарной накладной.

Отгрузка товаров назначенной Покупателем транспортной организации осуществляется по предъявлении представителем транспортной организации надлежащим образом оформленной доверенности и подтверждается квитанцией о приеме груза к перевозке и/или товарно-транспортной накладной.

2.6. При отгрузке Поставщиком товаров Покупателю данные товары должны быть осмотрены Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должны быть проверены соответствие товаров условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, а также ассортимент и тара (упаковка) товаров. При обнаружении Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) во время отгрузки ему товаров каких-либо недостатков в данных товарах, несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части товаров Поставщику Акт о возврате товаров.

Акт о возврате товаров оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными представителями Сторон.

Если иное не оговорено Сторонами в Акте о возврате товаров, подписанием соответствующей товарной накладной Покупатель признает, что товары, указанные в данной накладной, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в момент отгрузки данных товаров Покупателю, и что наименование, ассортимент и количество этих товаров соответствовали Заказу (заявке) Покупателя и сведениям, указанным в соответствующей товарной накладной.

Претензии по комплектности принимаются Поставщиком на основании Акта о некомплектности, в течение _______ рабочих дней с даты подписания Покупателем соответствующей товарной накладной.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цены товаров согласовываются Сторонами в Заказах и указываются в товарных накладных.

3.2. Покупатель оплачивает поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары (партии товаров) в течение «___» ( ________ ) рабочих дней, считая с даты согласования Сторонами Заказа в порядке, предусмотренном пп.2.1.,2.2. настоящего Договора, и получения Покупателем счета Поставщика.

3.3. Оплата товаров производится в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика. В платежных поручениях Покупатель обязан указывать реквизиты счета и настоящего Договора.

3.4. Оплата товаров производится в российских рублях. В случаях, когда цена товаров (партий товаров) выражена в долларах США, оплата производится в российских рублях по официальному курсу российского рубля к доллару США, установленному Банком России на дату произведения платежа.

3.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.

4.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.

4.2. Покупатель обязан:

а) принимать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.

б) оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и в срок указанные в п.3.2. настоящего Договора.

в) совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату товаров поставляемых (передаваемых) ему по настоящему Договору.

г) возвратить Поставщику утвержденный (подписанный) Покупателем 2-й экземпляр подлинной товарной накладной в течение _______ календарных дней с даты приема (получения) товаров Покупателем.

4.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате подлежащего поставке товара или в случае не полного исполнения Покупателем данного обязательства, Покупатель обязан выплачивать Поставщику неустойку в размере _______ % от стоимости неоплаченных в срок (ненадлежащим образом оплаченных) товаров. Указанная неустойка выплачивается за каждый день просрочки Покупателем исполнения денежного обязательства.

4.4. В случае нарушения Покупателем установленных настоящим Договором сроков приема товаров, Поставщик вправе требовать компенсации издержек, обусловленных сверхнормативным хранением товаров.

4.5. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки товаров, предусмотренных п.2.4. настоящего Договора, Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере _______ % от стоимости неотгруженных в срок товаров. Указанная неустойка выплачивается за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательства по поставке товаров.

4.6. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков.

4.7. Стороны настоящего Договора имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем проведения переговоров между Сторонами.

5.2. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. _______ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и будет действовать до _____________________ г.

6.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего Договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов.

7.2. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и в приложения к нему необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Образец договора поставки на условиях предоплаты

Договор поставки № _

г. Киев, ____ ______________2011 г.

________________________. являясь резидентом и плательщиком налога на прибыль по общей системе налогообложения, именуемое в дальнейшем Поставщик . в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________ , являясь резидентом и плательщиком налога на прибыль по общей системе налогообложения, именуемое в дальнейшем Покупатель . в лице _______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, при совместном упоминании - Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик поставляет, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем Договоре, технические масла и смазки и др. продукцию, именуемые далее Товар. Цена, количество, наименование и ассортимент Товара на протяжении всего срока его действия Договора определяются:

1.1.1 в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, или

1.1.2. счетами, накладными, приложениями, дополнительными соглашениями к настоящему Договору, или

1.1.3. иной документацией, подтверждающей согласование цены, количества, наименования и ассортимента Товара.

1.2. В случае поставки Товара без согласования условий Спецификацией, приемка Покупателем Товара и подписание расходной накладной уполномоченным лицами Сторон является согласованием Сторонами: цены, количества, наименования, ассортимента поставленного Товара и других существенных условий.

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма настоящего Договора на момент его заключения ориентировочно составляет: ______________ грн. (_______________________ 00 коп) в том числе НДС 20%________________ грн. и окончательно определяется суммарной стоимостью фактически поставленного Товара согласно настоящему Договору.

2.2. В случае не подписания сторонами спецификаций, Поставщик не связывает себя поставкой Товара на сумму, предусмотренную п.2.1. настоящего Договора.

3. УСЛОВИЯ и сроки ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара на согласованных с Покупателем условиях. Поставка Товара осуществляется согласованными партиями согласно заказу Покупателя в течение срока действия договора. На период поставки и принятия после истечения срока Договора Товара, действие Договора продлевается. Согласованные условия поставки Товара могут закрепляться в соответствующих письменных документах (заказах, счетах, накладных, спецификациях, соглашениях и других документах подтверждающих волеизъявление Сторон), которые могут составляться с использованием средств электронной почты или факсимильной связи при условии дальнейшего подтверждения волеизъявления Сторон оригиналами или фактическими действиями Сторон.

3.2. Поставщик предоставляет Покупателю вместе с Товаром следующие документы: счет - фактуру на Товар, расходную накладную, налоговую накладную, паспорт завода - изготовителя (при необходимости).

3.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика или самовывозом. В случае поставки Товара транспортом Поставщика . стоимость транспортных расходов включается в стоимость товара.

3.4. Днем поставки Товара считается дата, указанная в расходной накладной.

3.5. Переход права собственности от Поставщика к Покупателю на товар происходит после передачи товара по товарным накладным с фиксированием даты в этих накладных. Риск случайной гибели товара или порчи поставляемого товара переходит от Поставщика к Покупателю после фактической передачи товара последнему, либо перевозчику, названному Покупателем .

3.6. Упаковка и маркировка поставляемого товара должна соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным для конкретного вида товара.

3.7. Стороны подтверждают, что условия поставки изложены в настоящем Договоре в соответствии с требованиями Международных правил толкования терминов Инкотермс в редакции 2000 г. с учетом особенностей их применения во внутренней торговле.

3.8. Все поставки Товара, осуществленные в течение срока действия настоящего Договора, считаются поставленными на его условиях, независимо от того, содержат ли расходные накладные на товар или счета ссылку на настоящий Договор.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной валюте Украины путем прямого банковского перечисления на текущий счет Поставщика на условиях 100 (сто процентов)% предоплаты.

4.2. Стороны могут достичь соглашения относительно другого порядка расчетов по настоящему Договору. Достижение такого согласия подтверждается заключением дополнительного соглашения, или другими письменными документами, в которых зафиксировано это содержание, а также когда Сторонами фактически совершены действия, подтверждающие волеизъявление Сторон относительно другого порядка расчетов по настоящему Договору.

4.3. В случае, если Пос тавщиком осуществлена поставка Товара без предварительной оплаты при условии приемки Товара Покупателем . оплата за поставленный Товар должна быть произведена Покупателем в полном объеме не позднее даты поставки Товара.

4.4. При оплате Покупателем товара, если согласно назначению платежа невозможно определить, за какую партию товара осуществляется оплата, такие перечисленные им денежные средства идут в первую очередь на погашение задолженности Покупателя перед Поставщиком . которая возникла ранее по настоящему Договору, согласно документам и исполнению условий настоящего Договора. 4.5. В случае если до момента получения Покупателем предоплаты изменился официальный курс доллара США по отношению к национальной валюте Украины более чем на ________ (_____________________процентов), а также повысилась стоимости нефтепродуктов у их производителей на территории Украины, более чем на ________ (_____________________процентов) Поставщик имеет право инициировать пересмотр цены Договора, а при не достижении согласия, отказаться от Договора в одностороннем порядке. Цена оплаченной поставки изменению не подлежит.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка товара производится согласно Инструкции о порядке приемки, транспортировке, хранении, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на предприятиях и организациях Украины, утвержденной Приказом Министерства топлива и энергетики Украины, Министерством экономики Украины, Министерством транспорта и связи Украины, Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политике от 20.05.2008 N 281/171/578/155, зарегистрированном Министерством юстиции Украины 02.09.2008 г. № 805/15496.

5.1. При приемке товара Стороны руководствуются также Инструкциями о порядке приемки продукции производственного назначения и товаров народного потребления, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.1965 г. и №П-7 от 25.04.1966 г. с изменениями и дополнениями - в части, не противоречащей действующему законодательству Украины и настоящему договору.

5.2. Приемка товара по количеству осуществляется согласно данным, указанным в расходных накладных, по качеству - согласно паспорту качества завода-изготовителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по данному договору, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины, с возмещением добросовестной стороне причиненных таким нарушением договора убытков в полном размере.

6.2. В случае нарушения сроков осуществления предоплаты (оплаты) Товара, Покупатель имеет право без согласования с Покупателем на период просрочки продлить срок поставки Товара или придержать последующие поставки Товара до полного погашения Покупателем задолженности за уже поставленный и не оплаченный по настоящему договору Товар.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара или внесения (оплаты) Покупателем денежных средств на условиях Договора, соответствующая Сторона - нарушитель уплачивает штраф в размере 8 % от стоимости непоставленного в срок Товара /или стоимости не внесенного платежа соответственно. В случае нарушения сроков поставки Товара более чем на 30 (тридцать) дней Покупатель имеет право отказаться от Товара и требовать возврата уплаченных им за Товар денег, а также возмещения понесённых убытков. В случае нарушения сроков внесения денежных средств более чем на 30 (тридцать) дней Поставщик имеет право отказаться от Договора и потребовать возмещения понесённых убытков.

6.4. Все, что не предусмотрено настоящим договором, в том числе возмещение убытков, регулируется Положением о поставках продукции производственно-техническо го назначения, утвержденным Постановлением Совета Министров от 25.07.1988 г. № 888 в части, не противоречащей настоящему договору и действующему законодательству Украины.

6.5. Обеспечением выполнения обязательств Покупателя по своевременному осуществлению предусмотренных Договором платежей, является неустойка, которая уплачивается Покупателем за нарушение сроков оплаты поставленного Товара в размере _____ ( ____________________ процентов) % от стоимости невыполненного денежного обязательства за каждый день просрочки платежа, но не менее двойной учетной ставки Национального банка Украины.

6.6. Уплата пени и возмещение убытков не освобождают виновную сторону от выполнения своих обязательств по договору в натуре.

6.7. Стороны пришли к соглашению установить трехлетний срок исковой давности в части взыскания и начисления штрафных санкций по настоящему Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) понимаются: войны, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, изменения законодательства, постановления и распоряжения правительства, забастовки и другие независящие от деятельности сторон обстоятельства.

7.3. Сторона, пострадавшая от таких обстоятельств, незамедлительно (в течение 3 рабочих дней) обязана уведомить другую сторону об их возникновении, характер и возможный срок действия таких обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства подтверждаются компетентными органами.

7.4. Не уведомление стороной, пострадавшей от таких обстоятельств, о них другой стороны в установленный настоящим договором срок, первая считается такой, которая не имеет права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на освобождающие ее от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение ею условий настоящего договора.

7.5. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств будет существовать более 60 календарных дней, сторона имеет право расторгнуть настоящий договор полностью или частично без обязательств по возмещению другой стороне возможных убытков (в т.ч. затрат).

7.6. Не реализация Покупателем поставленного товара, отсутствие оборотных средств, несвоевременное бюджетное финансирование, банкротство обслуживающего банка Покупателя не являются основаниями для возврата товара или отказа Покупателя от его оплаты.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны пришли к соглашению разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего договора путем переговоров. В случае если в результате переговоров стороны не придут к соглашению, или в случае уклонения одной из сторон от проведения переговоров, такой спор передается на разрешение в хозяйственный суд в соответствии с нормами Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до ____.__.20_____ года. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Сторон от исполнения тех обязательств, которые остались не исполненными.

9.2. В момент подписания настоящего договора, Стороны в полной мере понимают предмет договора, использованную в нем терминологию и все его условия. Подписанием договора Стороны выражают согласие со всеми его условиями и принимают на себя в полной мере обязанности, установленные для них договором. В части, не урегулированной настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины.

9.3. Должник по обязательствам по настоящему договору не имеет права передавать права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны - кредитора по обязательствам по этому договору.

9.4. Договор составлен в 2-х аутентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.5. Любые изменения, дополнения и протоколы к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами, и являются его неотъемлемой частью, о чем должно быть указано в этих документах, если иное не предусмотрено настоящим договором.

9.6. После вступления Договора в силу вся предыдущая переписка и переговоры, относящиеся к предмету Договора, утрачивает юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

Договор купли-продажи рыбопродукции (100% предоплата)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать рыбопродукцию (далее - Товар) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

1.2. Наименование, количество и срок годности Товара указывается в спецификации, подписанной обеими сторонами, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Настоящий Договор регулируется положениями Инкотермс ____ г.

2. РАСЧЕТ ЗА ТОВАР И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Покупатель производит 100% предоплату за Товар по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет Продавца всей суммы, причитающейся Продавцу по настоящему Договору, либо на расчетный счет, указанный Продавцом, по его распоряжению.

2.2. Поставка Товара производится на условиях "с завода" (EXW) после зачисления на расчетный счет Продавца причитающейся ему по Договору суммы.

2.3. Цена одного килограмма подлежащего поставке Товара устанавливается в __________ (указать валюту) в спецификации.

2.4. Оплата Товара производится в __________________ (указать валюту) по курсу ______________ (если необходимо определить курс валюты).

2.5. Товар передается Покупателю в месте, указанном Продавцом. Покупатель за свой счет и своими силами обеспечивает погрузку Товара на свои транспортные средства и перевозку до места складирования Покупателя.

2.6. Продавец обеспечивает своевременный отпуск Товара Покупателю.

2.7. Покупатель обязуется вывезти Товар не позднее чем в ___-дневный срок с момента поступления на счет Продавца суммы по Договору.

2.8. Товар переходит в собственность Покупателя с момента подписания акта приема-передачи Товара или, в случае несвоевременной выборки Товара Покупателем, по истечении ____-дневного срока с момента поступления на счет Продавца суммы по Договору при условии извещения Продавцом Покупателя о местонахождении предназначенной для него партии Товара. С указанного момента обязанность Продавца по передаче Товара Покупателю считается выполненной.

2.9. Риск случайной гибели Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента перехода Товара в собственность Покупателя.

2.10. При получении Товара Покупатель обязан осмотреть его, о чем сторонами составляется акт приема-передачи, в котором указывается наличие или отсутствие претензий Покупателя по качеству и количеству Товара.

3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА

3.1. Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам РФ.

3.2. Упаковка поставляемой партии Товара должна соответствовать действующим на территории РФ стандартам.

3.3. Продавец предоставляет Покупателю вместе с поставляемой продукцией сертификат соответствия, качественное удостоверение от производителя, ветеринарный сертификат на партию продаваемой продукции.

3.4. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Покупатель несет ответственность за несвоевременную оплату суммы по договору.

4.2. В случае неоплаты в течение ___ дней с момента подписания настоящего Договора всей суммы, предусмотренной п. 2.3, Договор теряет силу. При перечислении части суммы Продавец обязан возвратить ее Покупателю. Проценты на указанную часть суммы не начисляются.

Источники:
oformitely.ru, www.arbatstreet.ru, ukrlex.com.ua, www.docstandard.com