Образец договора подряда с гражданином

Новости от партнеров

Образец договора подряда с гражданином на выполнение работ по текущему ремонту

ДОГОВОР ПОДРЯДА N___

г. _______ "___" ________ 20__ г.

Учреждение "Бюджетная организация", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора _______________ (указываются фамилия, собственное имя, отчество руководителя бюджетной организации, иного должностного лица, уполномоченного заключать договор), действующей(го) на основании Устава (доверенности - в случае заключения договора лицом, не являющимся руководителем бюджетной организации), с одной стороны, и гражданин(ка) _________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, договорились о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по текущему ремонту в здании, расположенном по адресу: г. _____, ул. ________, д. N ___, инв. N ______. Работы включают в себя __________ (указываются виды работ в т.ч. в соответствии с Перечнем видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельности, установленным постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 17, предусмотренные к выполнению в соответствии со сметой (дефектным актом)).

1.2. Выполнение работ, предусмотренных подпунктом 1.1 п. 1 настоящего договора осуществляется на территории Заказчика с использованием материалов, технического инвентаря и оборудования Заказчика.

1.3. Финансирование работ, предусмотренных подпунктом 1.1 п. 1 настоящего договора производится из районного бюджета (указываются пропорции финансирования в случае, если объект финансируется из нескольких источников).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. произвести качественно и в определенные в п. 3 настоящего договора сроки работы, указанные в подпункте 1.1 п. 1 настоящего договора

2.1.2. принимать меры по сохранности имущества, переданного заказчиком для выполнения работ

2.1.3. использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, предоставлять по требованию Заказчика отчет о его использовании и возвратить остаток материалов по окончании работ

2.1.4. проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ

2.1.5. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации оборудования и других средств производства работ

2.1.6. использовать средства индивидуальной защиты.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. не приступать к работе, а начатую работу приостановить, либо потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случаях, когда нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности, не предоставление материалов, их ненадлежащее качество или непригодность препятствуют исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок

2.2.2. отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия для безопасного выполнения работ

2.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и (или) настоящим договором.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. предоставить Подрядчику необходимые для выполнения работы материалы в день начала работ (может указываться иной срок по договоренности сторон, в т.ч. в зависимости от этапов выполнения работ)

2.3.2. своевременно и полностью оплатить выполненные работы в соответствии с п. 4 настоящего договора

2.3.3. незамедлительно письменно уведомлять подрядчика о работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий настоящего договора

2.3.4. осуществлять подготовку (обучение), инструктаж и проверку знаний Подрядчика, по вопросам безопасных условий выполнения работ

2.3.5. не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Подрядчика появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы

2.3.6. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий

2.3.7. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в отношении Подрядчика, в порядке, определенном законодательством

2.3.8. уплачивать за Подрядчика в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. проверять качество и ход выполняемых Подрядчиком работ путем посещения места выполнения работ и истребования отчета об использовании переданных ему материалов

2.4.2. давать указания относительно качества и содержания выполняемых Подрядчиком работ

2.4.3. потребовать досрочного расторжения настоящего договора, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным

2.4.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и (или) настоящим договором.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ

3.1. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения работ, указанных в подпункте 1.1 п. 1 настоящего договора:

начало выполнения работ: "___" ______ 20__ г.

окончание выполнения работ: "___" ______ 20__ г.

(срок выполнения работ может быть также указан поэтапно допускается указание на прилагаемый к договору график выполнения отдельных этапов работ).

3.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами (в случае выполнения работ поэтапно, может предусматриваться сдача-приемка их по завершении соответствующего этапа).

Заказчик обязан осуществить приемку выполненной работы в течение 3 дней со дня сообщения ему об окончании работ Подрядчиком.

4. РАСЧЕТЫ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Вознаграждение за выполненные работы по настоящему договору определяется в сумме стоимости этих работ: ___ рублей (при поэтапном выполнении работы может указываться стоимость каждого этапа. Стоимость работ определяется в соответствии с составленной в установленном порядке сметой, которая может прилагаться к договору).

4.2. Выплата вознаграждения, указанного в подпункте 4.1 настоящего пункта осуществляется ежемесячно путем перечисления его части, соответствующей объему выполненных работ и определяемой в справке о стоимости выполненных работ и затратах, на карт-счет Подрядчика _____ ___ числа каждого месяца, следующего за отчетным (указываются реквизиты карт-счета Подрядчика, наименование банка и его подразделения. Может указываться иной порядок выплаты и сроки (с учетом обязательности расчетов помесячно) вознаграждения Подрядчику: согласно графику платежей, прилагаемому к настоящему договору и т.п. Следует учитывать, что согласно п. 13 Инструкции о порядке оплаты расходов по строительству и ремонтным работам за счет средств бюджета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. N 120, оплата работ по текущему ремонту производится помесячно). Из вознаграждения удерживаются в установленном порядке суммы указанные в подпункте 2.3.8 п. 2 настоящего договора.

4.3. При досрочном расторжении настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику сумму пропорционально объему выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязанностей по настоящему договору Подрядчик несет ответственность:

5.1.1. за некачественное выполнение работ - в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

5.1.2. за просрочку выполнения работ (отдельных этапов работ) - в виде пени в размере 0,2% стоимости невыполненных в срок работ, но не более 20% их стоимости

5.1.3. за превышение по своей вине установленных договором сроков передачи результата работ - 0,15% стоимости результата работ за каждый день просрочки, но не более 10% такой стоимости.

5.2. За неисполнение обязательств по оплате выполненной работы Заказчик несет ответственность в виде неустойки (пени) в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельство непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и других обстоятельств, не зависящих от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора).

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров в соответствии с действующим законодательством. Если стороны не пришли к соглашению, спор разрешается в суде по месту нахождения (жительства) ответчика.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Изменения и дополнения в настоящий договор производятся сторонами по взаимной договоренности и считаются действительными, если они заключены в письменной форме.

7.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 и 2.4.3 пункта 2, а также в следующих случаях:

7.3.1. по инициативе Заказчика:

при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором (графиком производства работ)

если Подрядчик неоднократно допустил выполнение работ ненадлежащего качества либо отступления от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь

7.3.2. по инициативе Подрядчика:

при неоплате Заказчиком выполненных работ в течение трех принятых за расчетный периодов (указанное условие не включается, если стороны достигли договоренности о единовременной оплате)

при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата работ

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязанностей.

Адреса и реквизиты сторон:

Договор подряда с иностранным гражданином образец

ДОГОВОР ПОДРЯДА

с иностранным гражданином, прибывшем в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы

г. Санкт-Петербург ____ марта 2015г.

Гражданин РФ, именуемый в дальнейшем «Заказчик » . с одной стороны, и

Гражданин Республики Узбекистан дата рождения 17.11.1980, паспорт № СВ 2801763, выдан 19.10.2008. действителен до 16.10.2028. именуемый в дальнейшем « Исполнитель » . с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать услуги по выполнению функций водителя на арендованном автомобиле.

2. Режим работы, оплата работ

2.1. Режим работы устанавливается в соответствии с согласованном Сторонами графиком.

2.2. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Исполнителю устанавливается заработная плата в размере 15000,00 ( пятнадцати тысяч рублей. 00 коп.)в месяц.

2.3. Издержки Исполнителя, связанные с выполнением обязанностей по настоящему договору (топливо, амортизация автомобиля), не входят в сумму заработной платы и оплачиваются Заказчиком отдельно.

3. Обязанности сторон

Исполнитель обязан:

Самостоятельно пройти процедуру оформления (в соответствии с миграционным законодательством РФ) документов, разрешающих вести соответствующую деятельность или оказание соответствующих услуг на территории РФ:

Своими силами, без привлечения третьих лиц выполнить предусмотренные настоящим договором работы.

Самостоятельно обеспечивать техническую пригодность автотранспорта, на котором осуществляется извоз в рамках настоящего договора.

4. Ответственность сторон

Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору регулируется действующим законодательством РФ.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует 1 год.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке любой из Сторон при условии предупреждения другой Стороны за 1 месяц до даты расторжения. Все оказанные услуги к дате расторжения должны быть оплачены Заказчиком.

6. Прочие условия

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства - стихийные бедствия, военные действия, блокады и т.п.) при условии немедленного уведомления другой Стороны о наступлении таких обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Каждый экземпляр должен быть подписан обеими сторонами, и каждая Сторона получает по одному экземпляру. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Договор строительного подряда (с иностранным гражданином)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить следующие строительные работы: _____________________, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить готовность к проведению работ.

2.1.2. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.

2.1.3. Уплатить Подрядчику обусловленную настоящим Договором цену.

2.2. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. При выполнении работ по настоящему Договору соблюдать пропускной режим, установленный Заказчиком.

2.3.3. При выполнении работ соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.

2.4. Подрядчик имеет право, по письменному согласованию с Заказчиком, при необходимости привлекать для выполнения отдельных видов работ третьих лиц, имеющих соответствующие документы, в том числе лицензии, разрешения и иные. При этом он несет перед Заказчиком ответственность за сроки и качество выполняемых такими третьими лицами работ.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться на основании Технического задания (далее - ТЗ) и Сметы, которые будут согласованы и подписаны обеими Сторонами в течение _______________ дней со дня подписания настоящего Договора.

3.2. Срок выполнения работ будет определен Календарным планом, согласованным и подписанным Сторонами в течение ___________________ дней со дня подписания Сторонами ТЗ и Сметы.

3.3. ТЗ, Смета и Календарный план выполнения работ после их подписания обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.4. В случае если по вине Заказчика Подрядчик не смог своевременно приступить к выполнению работ по настоящему Договору, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены. Штрафные санкции к Подрядчику за нарушение сроков выполнения работ в данном случае не применяются. В этом случае сроки окончания работы оговариваются отдельно. Претензии по срокам или отсутствие таковых отражаются в Актах сдачи-приемки работ.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. При завершении выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Заказчик в течение __________ дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

4.4. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ в течение ____________ дней с даты получения Заказчиком Акта сдачи-приемки работ результат работ считается принятым Заказчиком и подлежит оплате в полном размере.

4.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.

5. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость работ будет определена и согласована Сторонами в Протоколе согласования договорной цены в течение _______________ дней со дня подписания Сторонами ТЗ и Сметы, в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора.

5.2. Протокол согласования договорной цены после подписания обеими Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. Если после заключения настоящего Договора будут введены в действие нормативные акты Российской Федерации, изменяющие (устанавливающие новые) налоги и/или сборы и, соответственно, изменяющие стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, последняя по письменному согласованию сторон изменяется с момента вступления указанных нормативных актов в силу.

5.4. Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ течение _______________ дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ он выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пеню в размере ____% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Заказчик выплачивает Подрядчику, по соответствующему письменному требованию, пеню в размере ____% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.5. Цена работы, прекращенной по инициативе Заказчика, оплачивается Заказчиком пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

6.6. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

7.2. При недостижении соглашения по спорным вопросам в течение одного месяца Стороны обращаются в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия), при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право на аннулирование Договора или его части.

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме, предусмотренном Договором, качество работ в соответствии с условиями Договора и требованиям к качеству работ, предъявляемыми законодательством Российской Федерации, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки работ.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика.

9.3. Любые изменения и дополнения к данному Договору должны быть оформлены дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Пример договора подряда с гражданином России

г. Москва ___ ______________ 2009 г.

Настоящий договор заключен в Российской Федерации, городе Москве в соответствие с главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ГУП г. Москвы Трест Мосотделстрой № 1, именуемое в дальнейшим Заказчик, в лице Руководителя Сорокина Юрия Павловича . на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) ______________________________________________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу, именуемую в дальнейшем Работа в объемах, указанных в разделе 2 настоящего договора:

1.2.1. Виды работ: _________________________________________________________________________________________________________________________.

1.3. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до ___ ___________ 200 __ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы, спецодежду, стоимость которой включена в цену договора.

1.4. Объект работ: ____________________________________________________________________________________________________________________________, расположенный по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________________.

1.5. Работу Подрядчик выполняет из материалов, на оборудовании и с использованием инструмента Заказчика.

1.6. Срок выполнения работ с ___ __________ 200 __ г. до ___ __________ 200 __ г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.7. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Объемы, стоимость и оплата работ

2.1. Объемы работ:

2.1.1. По пункту 1.2.1. - ориентировочно ______________________________________________________________________________________________.

2.2. Стоимость работ:

2.2.1. По пункту 1.2.1. (указываем в рублях по видам работ за единицу работ) - _________________________________________________________.

2.2.2. Стоимость работ по настоящему Договору формируется на основании фактически выполненных работ.

2.3. Оплата работ:

2.3.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в течение 2 (двух) месяцев после подписания промежуточного и (или) основного акта приема-сдачи выполненных работ ответственным представителем Заказчика с зачетом всех ранее выплаченных сумм.

2.3.2. В случае перерасхода, порчи материалов, изделий, конструкций, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, понесенные Заказчиком в связи с таким перерасходом, порчей, путем удержания из суммы оплаты за выполненные работы, что должно быть отражено в окончательном акте приема-сдачи выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. До начала выполнения работ назначить ответственного представителя для приемки выполненных работ и осуществления технического надзора за производством работ и сообщить Подрядчику фамилию, имя, отчество своего представителя.

3.1.2. Своевременно передавать по акту передачи-приема Подрядчику материалы, изделия, конструкции, необходимые для выполнения работ по настоящему договору.

3.1.3. Нести ответственность за сохранность сданных ему законченных Работ.

3.1.4. В течение 10 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.6. настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.1.3. Оплатить все фактически выполненные Подрядчиком работы в течение 2 (двух) месяцев с момента приемки результатов Работы по цене, указанной в п. 4 настоящего договора.

3.2. 3аказчик имеет право:

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком,.

3.2.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Своими силами, без привлечения третьих лиц выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объеме, указанном в п. 2.1.1. с надлежащим качеством в соответствии с утвержденной проектной документацией.

3.3.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.6. настоящего договора.

3.3.3. Передать результат Работы Заказчику.

3.3.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение 5 дней, а так же во время гарантийного срока, который составляет 1,5 месяца после сдачи генподрядчику всех работ. В случае невозможности устранения выявленных недостатков, возместить Заказчику полную стоимость некачественно выполненных работ на основании справки-расчета Заказчика

3.3.5. Если сроки, указанные в п. 1.6. настоящего договора, составляют больше одного месяца, то ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, сдавать выполненные работы ответственному представителю Заказчика путем подписания промежуточного акта приема-сдачи выполненных работ.

3.3.6. Расходовать материалы Заказчика, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, в пределах норм расхода материалов, согласно ГЭСН, утвержденных Госстроем России.

3.3.7. Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее свершения в срок..

3.3.8. После выполнения работ по настоящему Договору представить Заказчику отчет о расходовании материалов и вернуть неиспользованные по акту передачи-приема.

3.3.9. Возместить Заказчику убытки, понесённые в связи с выплатой штрафов, наложенных на Заказчика надзорными и/или контролирующими органами, если указанные штрафы являются следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору и/или нарушения законодательства Российской Федерации и г. Москвы путем удержания из суммы оплаты за выполненные работы.

3.3.10. Нести ответственность и риски за ущерб, причиненный Заказчику, а так же при выполнении работ или оказания услуг.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Заказчика своевременной передачи по акту приема-передачи оборудования, инструментов, материала, спецодежду для выполнения работ.

3.4.2. Самостоятельно устанавливать режим рабочего времени, планировать и осуществлять работу по своему усмотрению.

3.4.3. Привлекать к выполнению работ третьих лиц по своему усмотрению, при этом неся перед Заказчиком единоличную ответственность за объемы, сроки и качество выполняемых работ.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего договора состоит из:

вознаграждения за выполненные работы и услуги в рамках настоящего договора, включающего стоимость выполненных работ или оказанных услуг, спецодежды, предоставляемой Заказчиком Подрядчику по настоящему договору

издержек, связанных с выполнением работ и оказанием услуг, сумма которых фиксируется в акте приема-сдачи выполненных работ.

Стоимость выполненных работ или оказания услуг - это произведение фактически выполненного объема работ на стоимость единицы работ. Конкретная стоимость указывается в акте приема-сдачи выполненных работ. В эту стоимость входит налог на доходы физических лиц. В вознаграждение Подрядчика также входит стоимость спецодежды.

В стоимость вознаграждения включается налог на доходы физических лиц.

Сумма издержек Подрядчика фиксируется в акте приема-сдачи выполненных работ.

Сумма к уплате составляет: стоимость вознаграждения за вычетом налога на доходы физических лиц и суммы издержек.

4.2. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется путем выдачи денежных средств из кассы Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.6 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от суммы договора и пеню из расчета 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5.3. Уплата штрафа и пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5.4. В случае одностороннего отказа Подрядчика от выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости фактически выполненных работ.

6. Сроки действия договора

6.1. Данный договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Преображенский районный суд г. Москвы.

8. Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

8.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократного (свыше 3-х раз) виновного нарушения условий договора Подрядчиком.

8.3. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

Договор подряда с гражданином (2)

г.Минск

"___" __________ 20__ года

______________________, в лице _______________________________, действующего на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и гр. _______________________, проживающая по адресу: ____________________________________________ паспорт __________ выдан ______________ РУВД г.Минска "___" __________ ____ г. именуемая в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые как Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить для Заказчика следующие виды работ:

____________________________________________________________________________.

1.2. Срок выполнения работ с "___" ____________ 20__ года по "___" _________ 20__ года.

1.3. Заказчик обязуется оплатить работу, выполненную Подрядчиком в соответствии с настоящим договором, в течение 20 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в размере __________ (_____________________) рублей, в том числе подоходный налог и социальные отчисления - __________ (_______________________) рублей.

1.4. Для подтверждения выполненных работ составляется акт сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается обеими сторонами не позднее 20 дней от даты окончания работ.

2.1. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2.2. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

2.3. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Заказчика:

- произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с настоящим договором

- своевременно и в полном объеме выплатить вознаграждение Подрядчику.

4.2. Обязанности Подрядчика:

- выполнить работы, возложенные на него в соответствии с настоящим договором, своевременно, в полном объеме и надлежащего качества

- своевременно письменно уведомлять Заказчика о невозможности выполнения (выполнения в срок), работ, производство которых возложено на него в соответствии с настоящим договором, а также о любых обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работ либо выполнению их в срок

- во время приемки выполненных работ предупредить Заказчика о присутствующих в них недостатках

- не разглашать третьим лицам информацию, полученную в ходе исполнения работ по настоящему договору.

5. ПРАВА СТОРОН

5.1. Стороны вправе в любое время изменить или расторгнуть данный договор по взаимному согласию.

5.2. Заказчик вправе:

- требовать от Подрядчика предоставления информации о порядке и ходе выполняемых работ и производить проверки, связанные с данным вопросом

- в любое время отказаться от настоящего договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае, если окончание работ к сроку становится невозможным по вине Подрядчика

- при наличии уважительных причин отказаться от настоящего договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы

- отказаться от работы, выполненной Подрядчиком ненадлежащим образом, и потребовать возмещения убытков либо принять ненадлежащим образом выполненную работу с соразмерным уменьшением выплачиваемого вознаграждения либо принять работу и потребовать от Подрядчика безвозмездного исправления недостатков в срок, указанный Заказчиком.

5.3. Подрядчик вправе:

- при наличии уважительных причин отказаться от выполнения работ, письменно предупредив Заказчика за 10 дней, и возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с расторжением настоящего договора

- привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором

- с согласия Заказчика передать свои права и обязанности по данному договору третьим лицам.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

6.1. Заказчик обязан:

уплачивать за Подрядчика в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты

предоставлять при необходимости место для выполнения работ по договору, соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности

осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний Подрядчика, по вопросам безопасных условий выполнения работ либо требовать документы, подтверждающие прохождение им подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения указанных в п. 1.1 работ

не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Подрядчика, выполняющего работу в местах, предоставленных Заказчиком, появившегося на месте проведения работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ

обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий

расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством

6.2. Подрядчик обязан:

соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации

проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ.

Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором для безопасного выполнения работ.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Споры, возникающие в процессе исполнения Сторонами настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

7.2. В случае несвоевременной выплаты Подрядчику вознаграждения, оговоренного настоящим договором, Заказчик уплачивает ему пеню в размере 0,15% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.3. В случае несвоевременного выполнения работ по настоящему договору Заказчик удерживает из суммы, причитающейся Подрядчику, пеню в размере 0,15% от суммы договора за каждый день просрочки.

7.4. Подрядчик полностью или частично освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего договора при наличии в этом вины Заказчика.

7.5. Ответственность за действия субподрядчиков, привлеченных по его инициативе, несет Подрядчик.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, а равно ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно вызвано форс-мажорными обстоятельствами, наступившими после его заключения в рамках настоящего договора и которые стороны не могли ни предусмотреть, ни предотвратить разумными мерами. Под форс-мажорными обстоятельствами в контексте настоящего договора подразумеваются:

- стихийные бедствия

- забастовки

- военные действия

- издание нормативных актов органами государственной власти и управления

- крупномасштабные аварии банковских коммуникаций.