Главная » Образец искового заявления

Образец искового заявления строительный подряд


Исковое заявление в арбитражный суд о взыскании стоимости материалов по договору строительного подряда

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании стоимости материалов по договору строительного подряда

Сначала все строительные материалы для строительства по договору закупал истец за счет ответчика, что подтверждается _____________________________. Закупленные истцом строительные материалы переданы ответчику по акту приема-передачи N _____ от "__"___________ ____ г. (копия прилагается). В соответствии со ст. _____ договора истец хранил материалы ответчика и по мере необходимости расходовал их для выполнения работ. Расход материала ежедневно фиксировался в отчетах, что подтверждается _____________________________.

В ходе выполнения строительных работ ответчик внес изменения в проект (дополнительное соглашение N _____ к договору на строительство объекта N _____ от "__"___________ ____ г.). В результате часть закупленных истцом за счет ответчика строительных конструкций оказалась непригодна для завершения строительства, что подтверждается _____________________________.

Для продолжения работ и их завершения в согласованный сторонами срок истцом были использованы собственные, не включенные в смету дополнительные строительные материалы, а именно _________________________, в количестве _____________ на сумму ______ (____________) рублей, что подтверждается _____________________________. Ответчик согласился на использование стройматериалов, имеющихся в наличии у истца, подписав двусторонний акт N _____ от "__"___________ ____ г. в котором указаны перечень и расчет стоимости дополнительно примененных строительных материалов.

Истец использовал строительные материалы экономно и расчетливо, после окончания работы представил ответчику отчет об израсходовании его и своих материалов, что подтверждается _____________________________.

При проведении окончательных расчетов сторон по договору истец предложил ответчику оплатить стоимость дополнительных строительных материалов. Однако ответчик отказался это сделать.

Ответчику в соответствии с п. _____ договора строительного подряда N _____ от "__"___________ ____ г. была заявлена письменная претензия N _____ от "__"___________ ____ г.

"__"___________ ____ г. истцом был получен ответ на претензию, в котором ответчик отказал истцу в оплате стоимости дополнительных материалов, сославшись на ____________________________, что подтверждается _____________________________.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 309, 310, 745 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьями 28, 106, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

2. Взыскать с ответчика - ____________________ в пользу истца уплаченную госпошлину в сумме __________ руб.

3. Возместить истцу судебные издержки на представление его интересов в суде в размере _____ (____________) руб. <3>.

Приложения:

1. Копия договора строительного подряда N _____ от "__"___________ ____ г. с приложениями и дополнительными соглашениями.

2. Копия платежного поручения N _____ от "__"___________ ____ г. на оплату работ.

3. Копия акта приема-передачи N _____ от "__"___________ ____ г.

4. Копия акта N _____ от "__"___________ ____ г. об использовании строительных материалов подрядчика.

5. Документы, подтверждающие стоимость использованных дополнительных материалов.

6. Претензия N _____ от "__"___________ ____ г.

7. Почтовая квитанция о направлении претензии ответчику.

8. Ответ на претензию.

9. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют.

10. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

11. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

12. Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "__"___________ ____ г. N _____.

13. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.

14. Расчет суммы иска.

15. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

16. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <4>.

17. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <4>.

<1> Цена иска по искам:

- о взыскании денежных средств, согласно пп. 1 п. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса РФ, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

<2> Госпошлина:

- при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса РФ до 100 000 рублей составляет 4 процента цены иска, но не менее 2 000 рублей, от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 4 000 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 100 000 рублей, от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 7 000 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 200 000 рублей, от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей - 23 000 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 1 000 000 рублей, свыше 2 000 000 рублей - 33 000 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 2 000 000 рублей, но не более 200 000 рублей.

<3> В соответствии со ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

<4> Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ, см. в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Образец искового заявления (взыскание задолженности по договору подряда )

Иск по договору подряда

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Адрес:__________________________

Истец: Общество с ограниченной ответственностью ***

Адрес: __________________________

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью

Адрес: ___________________________

Сумма иска: 1 196 988,35 руб.

Госпошлина: 24 969,88 руб.

Исковое заявление

Между ООО *** (далее - истец) и ООО *** (далее - ответчик) заключен договор подряда на выполнение работ по вырубке и корчевке зеленых насаждений № 1-40-09 от 12.08.2009 г. (далее - договор). Согласно договору истец выполняет работы по подготовке территории в виде вырубки деревьев и кустарников для реставрации объектов усадьбы Кузьминки (Усадебный дом и флигель сенатора П.С. Полуденского) по адресу: г. Москва, ул. Кузьминская, Природный историко-рекреационный комплекс Кузьминки-Люблино. Стоимость договора составила 1 138 881 руб. 66 коп.

Истец свои обязательства выполнил в полном объеме и надлежащим образом, что подтверждается подписанными в двухстороннем порядке Актом о приемке выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 06.10.2009 г.

Ответчик по настоящее время от выполнения своего обязательства по оплате работ истца по договору уклоняется.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допустим, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 8.1 договора, стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями договора.

Статьей 395 Гражданского Кодекса РФ, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.

Ответчик должен был оплатить работы истца по договору в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания актов КС-2 и КС-3. Данные акты были подписаны 06.10.2009 г. С 11.10.2009 г. по 07.06.2010 г. (за 237 дней) истец вправе начислить проценты за пользование его денежными средствами.

Согласно Указанию ЦБ РФ от 31 мая 2010 г. N 2450-У, с 1 июня 2010 г. ставка банковского процента (ставка рефинансирования) составляет 7,75 % годовых. Таким образом, подлежащие уплате ответчиком проценты за пользование денежными средствами истца, составляют:

1 138 881.66 * 237 * 7.75/36000 = 58 106 руб. 69 коп.

Пунктом 8.5. договора предусмотрено, что все споры, которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, стороны будут пытаться решать путем переговоров, а при недостижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в установленном законодательством РФ порядке.

Истец в течение полугода неоднократно предпринимал попытки урегулировать спор путем переговоров, однако ответчик, ссылаясь на недостаточность денежных средств, свои обязательства по договору не выполняет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 310, 395 ГК РФ, ст. 4 АПК РФ, прошу суд

взыскать с ООО *** в пользу ООО *** сумму основной задолженности в размере 1 138 881 руб. 66 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 58 106 руб. 69 коп. уплаченную при подаче настоящего заявления сумму государственной пошлины в размере 24 969 руб. 88 коп.

Приложение:

1) подтверждение направления заявления ответчику - 1 л.

2) платежное поручение об уплате госпошлины - 1 л.

3) копия договора подряда № 1-40-09 от 12.08.2009 г. и сметы - 5 л.

4) копии актов КС-2 и КС-3 от 06.10.2009 г. - 5 л.

5) копия карточки счета 62 по контрагенту ООО *** - 1 л.

6) копия свидетельства о гос.регистрации истца и приказа № 9-К о приступлении *** к обязанностям генерального директора - 2 л..

Генеральный директор ООО *** __________________ ****

Образец искового заявления о взыскании задолженности по договору строительного подряда

образец искового заявления строительный подряд

Образец искового заявления в арбитражный суд о взыскании задолженности по договору строительного подряда.

(это заявление составлено нами в Арбитражный суд Новосибирской области по конкретному делу. Оно было рассмотрено судом и удовлетворено судом в полном объеме заявленных требований)

В Арбитражный суд Новосибирской области

(630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6)

Истец: Общество с ограниченной ответственностью

«___________________________»

юридический адрес: 630088, г. Новосибирск,

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору строительного подряда (образец) ("Образцы исковых заявлений", "Издательство Тихомирова М.Ю.", 2009)

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 10.03.2009.

В ______________________________

(наименование суда первой инстанции)

Ответчик: _______________________

(сведения об ответчике, указанные

в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Цена иска _______________________

(сумма в рублях, если иск подлежит

оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков

окончания работ по договору строительного подряда

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "___"___________ ____ г. между мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан завершить работы по возведению для моих личных нужд жилого дома ________________ (характеристики объекта) не позднее "__"______ ____ г. (п. ____ договора).

Фактически ответчик завершил строительные работы и сообщил мне о своей готовности к сдаче-приемке готового объекта только "___"_______ ____ г. т.е. просрочка составила ____ календарных дней.

В соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,2% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Поскольку условие заключенного сторонами договора о размере неустойки ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, установленными законодательством, указанное условие является недействительным и следует исходить из предусмотренных ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" требований.

Поэтому в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении "___"________ ____ г. мною было направлено предложение добровольно уплатить мне неустойку в размере 3% от стоимости работ за каждый день просрочки, что составляет _______________ рублей (неустойка за ___ дней просрочки окончания строительства).

В письменном ответе от "___"__________ ____ г. ответчик мое требование в полном объеме не признал, сославшись на то, что размер неустойки установлен договором, и выразил согласие уплатить неустойку в размере, установленном договором.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными. В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков начала и окончания выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере трех процентов от стоимости работы (услуги), а если стоимость работы (услуги) отдельно в договоре не определена - общей стоимости заказа. Согласно п. 1 ст. 14 того же Закона, условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, предусмотренными законодательством, признаются недействительными.

Таким образом, в данном случае должен применяться размер неустойки, установленный Законом "О защите прав потребителей".

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ, ст. 14 и 29 Закона РФ "О защите прав потребителей",

прошу:

взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за ____ дней просрочки начала строительных работ в размере _____________ рублей. Расчет неустойки прилагается.

Приложения:

1. Договор строительного подряда от "__"_____ ___ г. - на ____ стр.

2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.

3. Копия заказного письма от "___"_______ ____ г. - на __ стр.

4. Уведомление о вручении заказного письма - на ___ стр.

5. Ответ подрядчика от "___"_________ ____ г.

6. Расчет подлежащей взысканию неустойки - на ___ стр.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности по договору строительного подряда

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского

автономного округа

Истца: ООО___________________________

Адрес: ________________________________

Телефон ____________, факс ___________,

Эл. почта ____________________________

Представитель по доверенности___________

Адрес: ________________________________

Телефон ____________, факс ___________,

Эл. почта ____________________________

К ответчику: __________________________

Адрес: ________________________________

Телефон ____________, факс ___________,

Эл. почта _____________________________

Цена иска: ______________________ руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании задолженности по договору строительного подряда

Поводом для обращения в арбитражный суд послужило наличие спора оплате выполненных работ по договору подряда.

1. Обстоятельства дела, доказательства

________________________________________ ООО _____________ и ООО «______________________» заключен договор подряда №_____ (далее - Договор).

Цена Договора, с учетом заключаемых в последующем дополнительных соглашений, с учетом НДС 467 101 312,33 рублей

Сроки выполнения работ по Договору с ________________ года по ___________________ года (п.2.4 Договора и Дополнительное соглашение №_____ к Договору от _________).

Таким образом, Договор соответствие п.1 ст. 422, 432 ГК РФ соответствует обязательным для сторон правилам, установленным § 1 и § 3 главы 37 ГК РФ, действующим в момент его заключения. Также Договор сторонами не расторгнут и не признан недействительным в судебном порядке.

В соответствии с условиями означенного договора ООО «____________________», выступая в качестве Исполнителя, по заданию ООО «__________», являющегося Заказчиком, поэтапно выполнило комплекс работ по строительству скважин на общую сумму ____________________рублей.

Выполненные поэтапно работы оплачены ООО «_____________________» на сумму _______________________рублей. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) на указанную сумму подписаны.

____ и _____ года представитель ООО «___________» - работник ООО «__________», и представитель ООО «___________» составили и подписали Акты приема-сдачи кустовой площадки куста №_______ и куста №_______ соответственно _________________ месторождения после бурения, демонтажа буровой установки и вывоза бурового оборудования. Замечания по качеству выполнения работ отсутствовали.

На основании указанных подписанных актов ООО «________________________» подготовило и направило Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) №___ и №______ от ___________, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №_____ и №________ от ___________ и счета-фактуры №_______ и №_______ от _________, согласно которым стоимость выполненных работ составляет ______________рублей с учетом НДС, в том числе _________________ рублей - за работы выполненные на кусте № __________________________месторождения и ______________________ рублей – за работы выполненные на кусте №___________ того же месторождения.

_________________________________ года ООО «________________» получило письмо (Исх. №11-3728 от 24.10.2008) с прилагаемыми к нему неподписанными ООО «____________________________» вышеозначенными актами, справками и счетами-фактурами.

Согласно названному письму ООО «___________________________» признает факт выполнения работ на кустах №_____ и №______ ______________ месторождения, однако отказывается от подписания возвращаемых документов, в связи с наличием задолженности ООО «_________________» перед ООО «__________________» по нарушению договорных отношений в размере ______________________ рублей. Расчет означенной суммы ООО «____________» не предоставило.

Таким образом, выполненные ООО «__________________» работы имеют для ООО «_____________________» потребительскую ценность, их стоимость обоснована, а отказ от подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) №____ и №______ от __________ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №____ и №_______ от _____________ и оплаты безоснователен.

2. Правовые основания

2.1. Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (ст. 740 ГК РФ).

В соответствии со статьей 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, безосновательный односторонний отказ от подписания акта недопустим. Однако, при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной, который является доказательством выполнения заказчиком договорных обязательств и основанием для их оплаты.

В силу пп.7.4, 7.5 Договора оплата выполненных работ производится заказчиком на основании акта сдачи-приемки выполненных работ и форм, утвержденных действующим законодательством РФ, подписанных заказчиком и подрядчиком, в течение 45 дней с даты предоставления подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

Оригиналы счетов-фактур №______ и №_______ от ________ на общую сумму __________ рублей с учетом НДС предоставлены ____________.

Соответственно, оплата за выполненные работы должна быть произведена не позднее _____________года.

Однако в нарушение указанной нормы обязательства по оплате выполненных и принятых работ ООО «_________________» не исполнило.

2.2. Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Указанием ЦБ РФ от 28.11.2008 N 2135-У начиная с ____________года, ставка рефинансирования Банка России установлена в размере 13 процентов годовых.

Таким образом, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, которые ООО «___________» обязано уплатить ООО «___________________», за период просрочки оплаты с _________________________ по день подачи настоящего искового заявления в арбитражный суд (____________) составляет ______________ рублей (______________ рублей (сумма задолженности без НДС) * 13% / 360 * 42 дня (количество дней просрочки)).

3. Подведомственность, подсудность

3.1. Спор, возникший между организациями об исполнении обязательств по договору подряда, является экономическим, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, и в соответствие со ст. 27 АПК РФ подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

3.2. Местонахождение Ответчика - ООО «_______________»г.___________________, соответственно согласно нормам ст. 35 АПК РФ иск подлежит рассмотрению арбитражным судом ________________________________– по месту нахождения ответчика.

4. Правила соединения и разъединения исковых требований

Исковое заявление состоит из одного требования, оснований для решения судом вопроса в порядке ст.130 АПК РФ о выделении требований в отдельное производство не имеется.

5. Государственная пошлина

Цена иска составляет __________________ рублей (_________________ рублей + __________________рублей). В соответствии со ст. 333.21 НК РФ по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска свыше 1 000 000 рублей уплачивается в размере 16 500 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 100 000 рублей.

Таким образом, государственная пошлина составляет _____________рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.309,310,702,740,753 ГК РФ, ст.ст.125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика - ООО «__» ____________ руб. основного долга, в пользу

Истца - ООО «____».

2. Взыскать с ответчика - ООО «____» в пользу истца- ООО «____» проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме ________________ руб.

3. Взыскать с ООО «______» в пользу ООО «______» проценты пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму основного долга ___________ рублей, с «___»_____ 20___ по день фактической уплаты основного долга.

4. Взыскать с ответчика - ООО «_______» в пользу истца- ООО «______» уплаченную госпошлину в сумме _________ руб.

В соответствие с п.п.1, 3 ст. 122 АПК РФ представитель истца (ФИО) согласен на получение уведомлений телеграммой, факсимильной связью, электронной почтой и другими средствами связи.

Приложение:

Копия договора №____ с приложениями и протоколами разногласий от _____г.на ___л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ____________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №___ от _______г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _______г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _______г. на 1л.

Копия счета-фактуры №___ от ___________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ____________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №_______ от __________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _______г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ______г. на 1л.

Копия счета-фактуры №_____ от ________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от __________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №_____ от _________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №______ от ________г. на 1л.

Копия акта от ___________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №______ от ___________г. на 1л.

Копия акта от ___________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ___________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №_____ от _________г. на 1л.

Копия акта от _________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от __________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №______ от ________г. на 1л.

Копия акта от _________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №________ от ________г. на 1л.

Копия акта от __________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _______г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №_____ от _____________г. на 1л.

Копия акта от _______________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ____________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №______ от ___________г. на 1л.

Копия акта от _____________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от __________________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _____________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №__________ от _____________г. на 1л.

Копия акта от _____________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ______________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №______ от ______________г. на 1л.

Копия акта от __________________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _______________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________г. на 1л.

Копия счета-фактуры ___ от _____________г. на 1л.

Копия акта от _________________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _________________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №___от _____________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ___________________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №___ от ______________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ______________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ______________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №________ от _____________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ______________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №__________ от ________________г. на 1л.

Копия письма №___________ от ______________г.с приложением акта сверки взаиморасчетов по состоянию на ___________г. на 2л.

Копия платежного поручения № _____от _______г. на 1л.

Копия платежного поручения №_____ от ______г. на 1л.

Копия платежного поручения №______от _______г. на 1л.

Копия платежного поручения №______ от________г. на 1л.

Копия платежного поручения №______ от _______г. на 1л.

Копия платежного поручения №______ от _______г. на 1л.

Копия платежного поручения №______от ______г. на 1л.

Копия платежного поручения №______ от ______г. на 1л.

Копия платежного поручения №_______ от______г. на 1л.

Копия платежного поручения №_______ от ______г. на 1л.

Копия платежного поручения №_____ от _________г. на 1л.

Копия платежного поручения №_____ от__________г. на 1л.

Копия платежного поручения № ______от _________г. на 1л.

Копия платежного поручения №______ от _________г. на 1л.

Копия платежного поручения об уплате государственной пошлины от ____________ на 1л.

Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «___________________» от _____________г. на 1л.

Квитанция о направлении копии искового заявления ответчику на 1л.

Копия генеральной доверенности от _______________.

Представитель ООО «____________________»

по доверенности от «___»________ 20__ г. №___ __________ ______

Источники:
obrazec.org, advokat-112.ru, www.auditnalogpravo.ru, www.lawmix.ru, www.lex-pravo.ru

Следующие документы


16 декабря 2017 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения

Недавно добавленные материалы:

Как заполнить документы на субсидию

До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных