Проектный договор образец
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение проектных работ
« » 2015 г.
в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Проектировщик », с одной стороны, и гр. паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу.
1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.
1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.
1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение № ).
2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.
2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Проектировщик обязан :4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
4.4. Заказчик обязан :5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.
5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.
5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
6.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.
6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.
6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Проектировщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
Договор № 2423-1ПР
на выполнение проектных работ
г. Москва 20 октября 2010 г.
ООО «Москваспецстрой». именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фадеева Владимира Леонидовича. действующего на основании устава с одной стороны и ООО «Инженермастер». именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника проектно-конструкторского отдела Колбасина Анатолия Владимировича. действующего на основании Доверенности от 02.01.2009 г. с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Заказчик поручает, Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке конструкторско-монтажной документации (далее - «Документации»), по объекту: «Устройство вентилируемого фасада на офисном здании по пер. Октябрьский 24 в г. Москва» (далее – «Объект»).
1.2. Разработку «Документации» выполнить поэтапно согласно «Календарного плана» (Приложение №4).
1.3. Перечень исходных данных и состав проектной документации определяются «Исходными данными» (Приложение №2) и «Заданием на проектирование» (Приложение №3).
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Осуществлять функции Заказчика в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов.
2.1.2. Предоставить Исполнителю Исходные данные (Приложение №2) в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора и утвердить Задание на проектирование (Приложение №3) Объекта.
2.1.3. Все изменения по исходным данным направлять Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Заказчиком соответствующего решения.
2.1.4. Обеспечивать финансирование работ, выполняемых Исполнителем, в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.1.5. В соответствии с условиями настоящего Договора осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ.
2.1.6. В случае приостановления работ по настоящему Договору или досрочного расторжения Договора возместить Исполнителю связанные с этим расходы.
2.2. Заказчик имеет право:
Приостановить действие настоящего Договора или досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных п. 8.2. настоящего Договора.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Выполнять функции Генпроектировщика при проектировании Объекта.
2.3.2. Оказать помощь Заказчику в подготовке Задания на проектирование (Приложение №3)
2.3.3. На свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами разработать и передать Заказчику Документацию на основании норм и правил на строительное проектирование, действующих в Украине, а так же на основании Исходных данных, (Приложение №2) в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №3), в сроки, оговоренные Календарным планом (Приложение №4).
2.3.4. Если в процессе выполнения проектных работ выяснится, что Исполнитель не может выполнить требования Заказчика, изложенные в Задании на проектирование (Приложение №3) по причине их несоответствия требованиям действующих нормативных документов, Исполнитель обязан остановить работы и в течение 3 (трех) календарных дней письменно, сообщить об этом Заказчику для принятия последним решения об изменении Задания на проектирование или предоставления Заказчиком письменных гарантий о том, что данное отступление от требований нормативных документов Заказчик согласовывает с соответствующими органами самостоятельно.
2.3.5. Осуществлять по поручению Заказчика, по отдельному договору, авторский надзор за строительством в соответствии с действующим законодательством Украины.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Привлекать для выполнения работ, оговоренных настоящим Договором, другие организации и обеспечивать координацию их деятельности.
2.4.2. Приостановить действие настоящего Договора или досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных п. 8.3. настоящего Договора.
3. Срок выполнения работ
3.1. Исполнитель обязуется выполнить работу в сроки, определенные Календарным планом (Приложение №4).
3.2.Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены по соглашению Сторон при наличии обстоятельств:
- форс-мажорных
- за которые отвечает Заказчик (несвоевременное выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, изменения Исходных данных или Задания на проектирование)
3. 3. Решение о пересмотре сроков выполнения работ с обоснованием причин оформляется дополнительным соглашением либо подписанием нового календарного плана работ Сторонами, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Договорная стоимость поручаемых Исполнителю проектных работ, оговоренных в
п.1.1 настоящего Договора в соответствии с «Протоколом соглашения о Договорной цене» (Приложение №1) составляет 120300 (сто двадцать тысяч триста) рублей. 00коп. в том числе НДС-20% - 20050 (двадцать тысяч) рублей. 00 коп .
4.2. Вид расчетов: безналичный.
4.3. Форма расчетов: денежные средства перечисляются платежным поручением Заказчика на текущий счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
4.4. Заказчик осуществляет поэтапные авансовые платежи Исполнителю в соответствии с «Календарным планом» (Приложение №4).
4.5. Оплату выполненных проектных работ Заказчик производит в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и передачи проектной документации по выполненному этапу работ с учетом проведенных ранее авансовых платежей в соответствии с п.4.4. настоящего Договора.
4.6. Корректировка Документации, связанная с изменением Исходных данных или Задания на проектирование или принципиальных решений проекта выполняется Исполнителем по Дополнительному соглашению к данному Договору.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Приемка и сдача документации оформляется подписанием Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в следующем порядке:
5.1.1. По завершении этапа проектных работ Исполнитель передает Заказчику по накладным Документацию в 4 (четырех) экземплярах и акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.
5.1.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных проектных работ должен принять работу, подписать акты и 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ возвратить Исполнителю.
5.1.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять выполненные работы Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В этом случае все исправления в работе производятся за счет Исполнителя.
5.1.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ, оговоренных настоящим Договором, Заказчик обязан досрочно принять выполненные работы и оплатить их на
условиях настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
6.1. В соответствии с условиями настоящего Договора:
6.1.1. Исполнитель несет ответственность за сроки выполнения и качество разрабатываемой Документации, в том числе за недостатки, выявленные в процессе строительства Объекта.
6.1.2. Заказчик несет ответственность за сроки передачи Исполнителю исходных данных для проектирования, их полноту и своевременное финансирование работ.
6.1.3. Все споры и/или разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.1.4. В случае если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с законодательством Украины в Хозяйственном суде Днепропетровской области.
6.1.5. До передачи спора на рассмотрение в судебные органы Стороны обязаны соблюдать порядок, установленный данным Договором и порядок досудебного урегулирования споров установленный действующим законодательством Украины.
7. Права собственности на проектную документацию
7.1. Документация, выполненная Исполнителем, является собственностью Заказчика и не может быть использована Исполнителем полностью или частично без получения письменного разрешения Заказчика.
7.2. Заказчик по своему усмотрению распоряжается выполненной и оплаченной по настоящему Договору проектной документацией.
8. Срок действия настоящего договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств в полном объеме. Срок выполнения работ по настоящему Договору исчисляется с момента получения первого авансового платежа Исполнителем на условиях и в сроки, оговоренные п.4.4 настоящего Договора и момента выдачи исходных данных в объеме, необходимом для начала выполнения работ.
8.2. Заказчик вправе приостановить действие настоящего Договора или расторгнуть Договор по таким обстоятельствам:
а) срыв сроков выдачи Документации Исполнителем более чем на 1 (один) месяц
б) форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 2 (двух) календарных месяцев .
8.3. Исполнитель вправе приостановить действие настоящего Договора или расторгнуть настоящий Договор по таким обстоятельствам, но не более чем на срок действия таких обстоятельств:
а) если Заказчиком на 10 (десять) календарных дней и более нарушены сроки передачи Исполнителю данных (Приложение № 2)
б) если Заказчиком на 10 (десять) календарный дней и более нарушены сроки платежей в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора
в) если Заказчиком на 10 (десять) календарных дней и более нарушены сроки подписания актов выполненных работ в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора
г) если Заказчик отказывается изменить требования Задания на проектирование при отсутствии возможности их реализации без нарушения требований действующих нормативных документов
д) форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 2 (двух) календарных месяцев .
8.4. Сторона, принявшая решение о приостановке работ или расторжении договора сообщает об этом письменно другой Стороне не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до ввода в действие такого решения, и, если в течение этого срока обстоятельства, обусловившие такое решение, существенно не изменились, Сторона, проявившая инициативу, вправе расторгнуть Договор или дополнительное соглашение к нему.
8.5. В случае досрочного расторжения договора (в том числе по форс-мажорным обстоятельствам) Заказчик обязан принять от Исполнителя все выполненные по настоящему Договору работы и оплатить их по договорным ценам.
9. Изменение условий настоящего договора
9.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если данное неисполнение явилось следствием чрезвычайных и неотвратимых событий, независящих от воли Сторон, возникших после вступления в силу данного Договора, и которые нельзя было предвидеть в момент его заключения, а именно: эпидемий, наводнений, землетрясений, пожара и др. стихийных бедствий, войны, военных действий забастовок, изменений действующего законодательства, действий или бездействия органов государственной власти и управления, а так же любых других обстоятельств вне разумного контроля Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего Договора.
10.2. При наступлении указанных выше обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде известить о них другую Сторону о начале, продолжительности (оценочной) и прекращении таких обстоятельств.
10.3. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более одного месяца, или, если при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они будут действовать более этого срока, Стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующих договоренностей.
10.4. В случаях, предусмотренных п.10.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные выше обстоятельства и их последствия.
10.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
11.2. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении Сторонами в каждом отдельном случае.
11.3. При изменении технических показателей проекта стоимость проектных работ подлежит корректировке путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью последнего.
11.4. Исполнитель передает Заказчику Документацию в количестве 4 (четырех) экземпляров. Дополнительные экземпляры Документации предоставляются по просьбе Заказчика за дополнительную плату.
11.5. К настоящему Договору прилагаются:
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон
( , - ( ))
-
. __________ _____________ ____ .
___________________________________, __ , _______________, __
( . . .) ( , . . .)
_________________________________________________________, , __________________________________, __
( , , ) ( . . .)
, _________________________________________, ___ ___________________________________________, ,
( , . . .) ( , , )
.
1.
1.1. - : ______________, - .
1.2. - , , :
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
1.3. - .
2.1. :
2.1.1. _______ , - : ___________________.
2.1.2. .
2.1.3. _______ - :
)
) .
2.1.4. : _________________ : ____________.
2.1.5. - , . 1.1 .
2.1.6. - , / , - .
2.2. :
2.2.1. ________ , . 2.1.1 , - .
2.2.2. ________ - ________ .
2.2.2.1. / .
2.2.3. - - .
2.2.4. , - , : - , , , - , . 169 .
2.2.5. - .
3.1. ______ . 18%.
3.2. _______ , . 2.2.4 .
3.2.1. - . 2.2.4 , . .
3.3. : , . 3.1 , .
3.4. .
4.1. , . . 2.2.1, 2.2.2 2.2.4 , ______ . .
4.2. , . 2.2.5 , .
4.3. , .
4.4. , . . 2.1.1, 2.1.3 2.1.4 , , . 4.1 .
4.5. , . . 2.1.5 - 2.1.6 , .
5.1. , : ________________________.
5.2. , , _______ .
6.1. , , . . 2.1.5, 2.1.6 2.2.5 , - .
6.2. .
6.2.1. , .
6.3. , . 5 . 709, . . 2 - 3 . 715, . 3 . 716, . 717, . 2 . 719, . 3 . 723, . 2 . 731, . 3 . 737 , _____ .
7.1. : ______________________________________.
7.2. , : ______________________________________.
, : ______________________________________.
, , : ___________________ ( , . . .) : ______________________________________.
, , : ______________________________________.
7.3. , , , , , ( - , - , , , , ).
8.1. , N _______ ( ), N ________ ( ), ___________ ( ), ____________ ( ) , 9 , .
: _________ ( . . . ).
: ___________ ( . . . ).
8.2. :
- N __ -
- N __ - .
8.3. , , .
9.1. :
: ______________________,
/ : ________________________.
9.2. :
: ______________________,
/ : ________________________.
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
«__»________ 20__ г.
_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя разработку проектно-сметной документации на стадии _______________________ по объекту ____________________________.
1.2. Подрядчик передает Заказчику документацию для однократного использования при строительстве объекта по адресу ___________________.
1.3. Подрядчик передает Заказчику неисключительное право на использование документации, указанной в п.1.1, способом, указанным в п. 1.2 настоящего договора.
1.4. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование.
1.5. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику исходно-разрешительную документацию по перечню и в сроки, определенные в Приложении № 1 к настоящему договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.
2.1.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
2.1.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
2.1.4. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.
2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.2. Представлять Заказчику проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.
В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.
2.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.
2.3.5. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.
2.3.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектно-сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего договора.
2.3.7. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком – с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.
2.3.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Цена работ, выполняемых по договору, составляет ________ рублей, кроме того НДС ________ рублей, всего ________ рублей.
Указанная сумма является договорной ценой и подлежит уточнению при уточнении стоимости строительства, определенной в сметном расчете.
3.2. В случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы, стоимость продукции, подлежащей сдаче Заказчику после введения в действие этих актов, подлежит пересчету.
3.3. В стоимости продукции не учтены расходы за дополнительное количество экземпляров документации. Оплата этих расходов производится Заказчиком по фактическим затратам по предъявлении накладной-счета.
3.4. Оплата по договору производится в следующем порядке:
3.4.1. В течение 3-х банковских дней с момента подписания договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 40% от договорной цены, т.е. ________ рублей, с последующим удержанием его в пропорциональных размерах из оплачиваемых работ.
3.4.2. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за разработанную проектно-сметную документацию в соответствии с календарным планом работ не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу, либо с того момента, когда акт должен быть подписан в соответствии с п.4.3.2 настоящего договора.
4. Сроки, порядок сдачи и приемки продукции
4.1. Сдача разработанной проектно-сметной документации осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в календарном плане работ.
4.2. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков:4.3. Готовность проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке:
4.3.1. В сроки, установленные календарным планом работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением ____ комплектов проектно-сметной документации. Дата оформления накладной является датой выполнения Подрядчиком работ по этапу и подтверждает получение Заказчиком разработанной проектно-сметной документации.
4.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации.
Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.
4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
4.5. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей.
4.6. Внесение изменений и дополнений в проектно-сметную документацию осуществляется Подрядчиком за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.
4.7. При досрочном выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации.
5.3. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком.
5.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации он выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 25% от суммы долга.
5.5. При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной документации, установленных календарным планом работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 25% стоимости работ по этапу.
5.6. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г. ___________.
5.7. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа других Сторон о выполнении требования, либо не получения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
7. Срок действия договора
7.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.
8.2. Требования п.8.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.
Однако, даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
8.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 8 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
9. Прочие условия
9.1. Заказчик вправе использовать проектно-сметную документацию для строительства, созданную по настоящему договору, в пределах способа, срока и территории, установленных п.___ настоящего договора. Право на все другие виды использования Заказчику не передаются.
9.2. При отсутствии оплаты или при неполной оплате Заказчик не приобретает предусмотренные договором права на использование проектно-сметной документации для строительства. В этом случае права на использование проектно-сметной документации для строительства, оговоренные настоящим договором, остаются за Подрядчиком.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.
9.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:9.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Подрядчик
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Договор подряда на проектные работы
Договор подряда на проектные работы относят в современном строительстве к договорам подрядного типа. Так же, как и бытовой подряд, и строительный подряд, подряд на проведение проектных работ предусматривает выполнение заказчиком, согласно заданию клиента, определенного объема работы.
Согласно такому договору подрядчик, в качестве которого выступает изыскатель или же проектировщик, должен в заранее оговоренные сроки выполнить проектные работы. Кроме того, он разрабатывает всю необходимую проектную, а также сметную документацию. В свою очередь, заказчик, должен их оплатить в установленном размере.
Договор предусматривает использование заказчиком проектно-сметной документации только в тех целях, которые заранее оговорены и отображены в договоре. Не разрешается передавать документацию, а также некоторые ее элементы посторонним лицам.
Кроме того, большинство договоров на проведение проектных работ обязывают клиента вместе с подрядчиком участвовать в процессе согласования соответствующей документации в государственных органах, а также инстанциях. Сам же подрядчик выполняет все необходимые работы, исходя из данных, которые ему предоставляет заказчик относительно проектирования. На каждом этапе работ все спорные моменты должны быть согласованы с заказчиком.
Источники:
, , , ,
Следующие документы
27 апреля 2024 года
Комментариев пока нет!Другие статьи:
Как пишется характеристика на человека образец
Как получить субсидию правила и исключения
Письмо в водоканал образец
Доверенность представителя юридического лица образецПопулярное
Анкета санги стиль образец
(43) просмотров
Образец характеристики в прокуратуру
(5) просмотров
Как писать объяснительную на имя директора образец
(5) просмотровОбразец характеристики неуспевающего ученика
(4) просмотровОбъяснительная по инвентаризации образец
(4) просмотров
Характеристика директора школы образец
(3) просмотровНедавно добавленные материалы:
Как заполнить документы на субсидию
До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и
Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?
1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти
Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий
29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение
Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям
Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия
Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим
Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за
Как подписать документ по доверенности образец
Образец спонсорского письма для визы в грецию
Протокол о возбуждении уголовного дела образец